亚洲综合图片在线观看免费|99精国产麻豆久久婷婷|黄片毛片三级片在线观看|免费无码性爱短片|超碰惹怒人人操人人摸|日韩精品a毛片a免费视频|超碰男人无码色综合福利|91成人超碰乱精品|亚洲一二区视频亚洲狼人|我是成年人想看日本成人黄色A片

歡迎訪問中國律師網!

咨詢熱線 023-8825-6629

齊某某與大慶油田有限責任公司債權轉讓合同糾紛一審民事判決書

2021-06-09 塵埃 評論0

原告:齊某某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住哈爾濱市呼蘭區(qū)。
委托訴訟代理人:王麗云,黑龍江鏡豐律師事務所律師。
被告:大慶油田有限責任公司,住所地大慶市讓胡路區(qū)龍南。
法定代表人:孫龍德,總經理。
委托訴訟代理人:曲喜江,男,該公司職工。
第三人:大慶市天力工程檢測有限公司,住所地大慶市薩爾圖區(qū)東風新村建設路北D-2-SF-18。
法定代表人:邱士英,總經理。
委托訴訟代理人:李德成,男,該公司職工。

原告齊某某與被告大慶油田有限責任公司(以下簡稱油公司)、第三人大慶市天力工程檢測有限公司(以下簡稱天力公司)債權轉讓合同糾紛一案,本院于2016年12月12日作出(2016)黑0605民初1698號民事判決。油公司不服該判決,向黑龍江省大慶市中級人民法院提起上訴。黑龍江省大慶市中級人民法院于2017年8月31日作出(2017)黑06民終1467號裁定,發(fā)回重審。本院依法另行組成合議庭,于2018年10月25日公開開庭進行了審理。原告齊某某的委托訴訟代理人王麗云、被告油公司的委托訴訟搭理人曲喜江、第三人天力公司的委托訴訟代理人李德成到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
齊某某向本院提出訴訟請求:1.要求被告給付欠款本金938,664.7元,利息為380,764.45元,共計1,319,429.1元;2.由被告承擔本案訴訟費用。事實和理由:2014年6月,天力公司因公司資金周轉需要分兩次從原告處借款1,167,000元,約定借期為六個月,還款期限屆滿后,天力公司未償還借款,但將其對油公司下屬單位第五采油廠1,443,360元的到期債權轉讓給原告,并簽訂了債權轉讓協(xié)議,并通知了債務人,也就是被告下屬單位第五采油廠,債權轉讓給原告后,原告多次找被告單位,但被告一直以未結算為由拒絕給付,故原告起訴至法院。
大慶油田有限責任公司辯稱,對于本案事實認可,對于本金也沒有異議,但需要油公司造價部門審核。對于利息有異議,當時沒有結算的原因是天力公司不提供結算材料,所以油公司不應當承擔轉讓之前的利息。
天力公司對于原告的訴訟請求及事實理由均沒有異議。
當事人圍繞訴訟請求依法提交了證據,本院組織當事人進行了證據交換和質證。對有爭議的證據和事實,本院認定如下:天力公司檢測費利息明細一份,經審查,該證據的利息起算時間為每個檢測報告做出之時,但因債權轉讓協(xié)議簽訂時間為2015年4月30日,對于在此日期之前,天力公司與油公司沒有結算的原因是由于天力公司不積極履行義務,故本院對該證據不予采信。
依據上述證據及庭審調查,確認本案的法律事實為:2013年,天力公司與被告簽訂26份《檢驗測試合同》,承攬被告相應工程,被告共拖欠原告工程款1,225,963元。合同約定,檢測工作驗收合格后,天力公司在30日內日出結算報告,被告在30日內付款。2014年6月,第三人天力公司從原告齊某某處借款1,167,000元,約定還款期限為六個月。履行期限屆滿后,天力公司未償還借款。2015年4月30日,原告將其對油公司下屬單位第五采油廠1,225,963元到期債權轉讓給了原告,并簽訂了債權轉讓協(xié)議,且通知了被告。原告多次找被告索要欠款,被告均未給付。

本院認為,本案為債權轉讓合同糾紛,本案中,原告與第三人簽訂的債權轉讓合同為雙方自愿簽訂,且內容沒有違反法律強制性規(guī)定,合法有效,原告及第三人應當依據合同內容履行相應的義務。被告對于債權轉讓協(xié)議沒有異議,且認可其已經收到了債權轉讓通知,債權轉讓行為符合法律規(guī)定,故被告應當按照協(xié)議內容履行付款義務?,F(xiàn)原、被告對基礎債權的存在、欠款本金、原告對被告的有效通知、利息的計算標準均無異議,故本案的爭議焦點為利息的起算時間。本院認為,油公司與天力公司之間未結算的原因為天力公司怠于履行合同義務,故在債權轉讓協(xié)議簽訂之前,即2015年4月30日之前的逾期付款利息,不應當由油公司承擔,2015年4月30日之后的逾期付款利息,因油公司怠于支付工程款,應當由油公司承擔支付利息的義務。利息的計算方式為,以所欠工程款本金938,664.7元為基數,以中國人民銀行同期貸款利率為標準,從2015年5月1日計算至開庭之前,即2018年10月24日。
綜上所述,依照《中華人民共和國合同法》第八十條第一款、第一百零七條的規(guī)定,判決如下:

大慶油田有限責任公司自本判決生效之日起十日內,給付齊某某債權轉讓款938,664.7元及利息,利息以938,664.7元為基數,以中國人民銀行同期貸款利率為標準,從2015年5月1日計算至2018年10月24日。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務,應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費17,790元,由大慶油田有限責任公司負擔。
如不服本判決,可以在判決書送達之日起十五日內,向本院遞交上訴狀,并按對方當事人或者代表人的人數提出副本,上訴于黑龍江省大慶市中級人民法院。

審判長 韓洋
人民陪審員 楊曉霞
人民陪審員 趙世霞

書記員: 劉瑩

Related posts

評論

成為第一個評論者

發(fā)表評論

評論

你的郵件地址不會公開. *表示必填

Top