原告黑龍江萬盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。住所地青岡縣。
法定代表人白偉軒，職務經(jīng)理。
委托代理人唐德明，系黑龍江千葉律師事務所律師。
委托代理人李剛，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，該公司副總，住綏棱縣。
被告吳某某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，個體，住江蘇省如皋市。
委托代理人劉克有，系黑龍江東旭律師事務所律師。
被告江蘇泓建集團有限公司黑龍江分公司。住所地黑龍江大慶市。
負責人郝艷，職務經(jīng)理。
委托代理人姜靜春，系黑龍江遠放律師事務所律師。
被告江蘇泓建集團有限公司。住所地江蘇省東臺市。
法定代表人周永桂，系該公司經(jīng)理。
委托代理人柳書咸，系該公司法律事務辦公室主任。

原告黑龍江萬盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱萬盛房地產(chǎn)公司)與被告吳某某、被告江蘇泓建集團有限公司黑龍江分公司（以下簡稱泓建集團黑分公司）、被告江蘇泓建集團有限公司(以下簡稱泓建集團公司)建設工程施工合同糾紛一案。本院于2016年3月21日立案受理后，依法由審判員劉太海適用簡易程序，于2016年5月9日（第一次開庭）,公開開庭進行了審理。該案因案情復雜等原因，轉換為普通程序審理。由審判員馮小凌擔任審判長，與審判員黃繼科、劉太海組成合議庭。分別于2017年2月13日（第二次開庭）、2017年3月29日（第三次開庭），公開開庭進行了審理。原告萬盛房地產(chǎn)公司委托代理人唐德明（第三次開庭未出庭）、李剛及被告吳某某、委托代理人劉克有、被告泓建集團黑分公司委托代理人姜靜春（第二次、三次開庭未出庭）、被告泓建集團公司委托代理人柳書咸（第三次開庭未出庭）到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。

本院認為，本案案由系建設工程施工合同糾紛。原告萬盛房地產(chǎn)公司與被告泓建集團黑分公司之間簽訂的合同，雖合同書于工程施工期間簽訂，但合同簽訂是雙方當事人的真實意思表示形成的合意，且合同內容，不違反法律和有關行政法規(guī)的強制性規(guī)定，該合同成立并有效。本案中，關于合同的工程工期約定為：第一施工階段從2015年7月20日至2015年11月15日止，完成總工程量約50%即完成砌筑工程及鋼結構工程；第二施工階段從2016年4月10日至2016年7月20日完成全部工程并驗收合格。原告起訴時，被告吳某某因涉嫌拒不支付勞動報酬罪被刑事拘留，被羈押于青岡縣看守所。本案第一次、第二次開庭時，吳某某仍被羈押中，第三次開庭時，吳某某的刑事案件已審結，其因拒不支付勞動報酬罪，被青岡縣人民法院判處有期徒刑一年零四個月?，F(xiàn)吳某某對其刑事案件已提出上訴，二審法院還未審結?！吨腥A人民共和國合同法》第九十四條：有下列情形之一的，當事人可以解除合同，其中第（四）款規(guī)定，當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的。被告吳某某系工程實際施工人，因其自身原因，致使合同未能按約定期限履行完畢，被告泓建集團黑分公司，又未與原告積極溝通，并采取相應的補救措施，使雙方簽訂的合同繼續(xù)履行。被告泓建集團黑分公司及實際施工人吳某某，未按合同約定履行義務，其行為已構成違約?，F(xiàn)雙方簽訂合同的履行期限已屆滿。原告要求解除合同的訴訟請求，既有事實依據(jù)，又有法律依據(jù)，本院應依法予以支持。原告支付工程款數(shù)額8288628.00元，被告吳某某實際施工的工程造價為6882746.09元，原告多支付工程款數(shù)額為1405881.91元。審理中，原告要求變更該項請求數(shù)額為1405881.91元，因該訴訟請求數(shù)額，有充分證據(jù)證明，本院予以支持。原告的訴訟請求中，要求被告賠償，因被告的違約行為給原告造成的損失574680.5元及要求被告交付質量保證金373430.58元。因庭審中，原告對該兩項請求，經(jīng)本院釋明，仍未有事實主張陳述，并提供相應證據(jù)證明。應視為原告自動放棄該項請求主張，本院不予審理。依據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十條、第九十四條（四）款、第一百零七條、最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件》適用法律問題的解釋第八條(二)款及《中華人民共和國民法通則》第九十二條、《中華人民共和國公司法》第十四條之規(guī)定，判決如下：

一、解除原告黑龍江萬盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與被告江蘇泓建集團有限公司黑龍江分公司之間簽訂的綠海紡織施工合同；
二、被告吳某某、被告江蘇泓建集團有限公司黑龍江分公司、被告江蘇泓建集團有限公司于本判決生效后五日內，返還原告多支付的工程款1405881.91元；
三、駁回原告黑龍江萬盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的其它訴訟請求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費20714.00元、鑒定費96360.00元，由被告吳某某、被告江蘇泓建集團有限公司黑龍江分公司、被告江蘇泓建集團有限公司負擔。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，上訴于綏化市中級人民法院。

審判長　　馮小凌 審判員　　黃繼科 審判員　　劉太海

書記員：李垚