原告（反訴被告）：襄陽(yáng)市振勝鋼結(jié)構(gòu)有限公司。住所地：棗陽(yáng)市前進(jìn)路。
法定代表人：黃運(yùn)海，該公司董事長(zhǎng)。
委托訴訟代理人：邱奇先，湖北金鶴律師事務(wù)所律師。
被告（反訴原告）：湖北大某精工裝備有限公司。住所地：棗陽(yáng)市南城工業(yè)園和諧路西二環(huán)交匯處。
法定代表人：劉飛，該公司總經(jīng)理。
委托訴訟代理人：郭強(qiáng)，湖北鳴天律師事務(wù)所律師。

原告（反訴被告）襄陽(yáng)市振勝鋼結(jié)構(gòu)有限公司（以下簡(jiǎn)稱振勝公司）與被告（反訴原告）湖北大某精工裝備有限公司(以下簡(jiǎn)稱大某公司）建設(shè)工程合同糾紛一案，本院立案后，依法適用普通程序，公開開庭進(jìn)行了審理。原告（反訴被告）振勝公司的委托訴訟代理人邱奇先、被告（反訴原告）大某公司的法定代表人劉飛及其委托訴訟代理人郭強(qiáng)到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：2013年9月26日，被告大某公司（作為甲方、發(fā)包方）與原告振勝公司（作為乙方、承包方）簽訂了一份《鋼結(jié)構(gòu)車間加工安裝合同》，合同主要約定：一、工程內(nèi)容：大某公司鋼結(jié)構(gòu)廠房（鋼結(jié)構(gòu)部分）。三、工程承包范圍：鋼結(jié)構(gòu)主框架、屋面、墻面部分的制作、運(yùn)輸、安裝（具體按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的內(nèi)容為準(zhǔn)，不含門、窗）。四、工程建筑面積：8800平方米（以實(shí)際驗(yàn)收面積為準(zhǔn)）。五、工程期限：120天（甲方土建基礎(chǔ)完工后，乙方鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)之日起）。1、開工日期為2013年10月30日（具體以甲方鋼結(jié)構(gòu)車間土建基礎(chǔ)完善后為乙方正式安裝日期）。六、工程總價(jià)款：1、鋼結(jié)構(gòu)廠房鋼結(jié)構(gòu)部分按每平方米270元計(jì)價(jià)，總面積約為8800平方米(以實(shí)際驗(yàn)收面積為準(zhǔn)），合計(jì)價(jià)款人民幣2376000元。該造價(jià)采用包工包料的方式作為一次性總定價(jià)。如因設(shè)計(jì)變更等原因，造成工程量增減的，則工程總價(jià)款作相應(yīng)增減。七、付款方式：1、合同生效后，乙方在完成鋼構(gòu)主體工程至屋面瓦蓋完后七日內(nèi)，甲方向乙方支付工程總價(jià)款的30%；2、鋼構(gòu)工程全部完工后，甲方收到原告完工通知書七日內(nèi)，甲方向乙方再支付工程總價(jià)款的35%；3、鋼構(gòu)工程竣工驗(yàn)收完畢后，乙方開具相關(guān)發(fā)票，甲方七日內(nèi)向乙方再支付工程總價(jià)款的30%；4、留存工程款的5%作為乙方的質(zhì)量保證金，一年后如無(wú)質(zhì)量問題，七日內(nèi)全額付清余款。八、工程質(zhì)量要求：按圖紙中所涉及的要求和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（甲方有單獨(dú)要求的，雙方協(xié)商解決，沒有另行要求的以圖紙為準(zhǔn)）。九、工程驗(yàn)收：1、鋼結(jié)構(gòu)工程完工后，乙方向甲方提供鋼結(jié)構(gòu)部分驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告，甲方接到驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告5日內(nèi)應(yīng)盡快進(jìn)行驗(yàn)收，并簽發(fā)驗(yàn)收證明。對(duì)存在的問題，乙方應(yīng)及時(shí)整改。如甲方在接到乙方竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告5日內(nèi)不及時(shí)組織驗(yàn)收，視為驗(yàn)收合格。甲方不組織驗(yàn)收，廠房不能使用，一旦使用即視為驗(yàn)收合格。2、工程竣工驗(yàn)收合格日起的一年內(nèi)，乙方對(duì)質(zhì)量存在的問題負(fù)責(zé)保修。十、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：本工程以相關(guān)設(shè)計(jì)方案，甲乙雙方單獨(dú)約定的要求、圖紙為依據(jù)，按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。十一、雙方權(quán)利和義務(wù)：1、甲方的權(quán)利義務(wù)：（2）負(fù)責(zé)對(duì)乙方的進(jìn)度、安裝質(zhì)量、安全保護(hù)、綜合管理的監(jiān)督；（5）負(fù)責(zé)對(duì)圖紙、方案的審核、確認(rèn)，負(fù)責(zé)對(duì)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、隱蔽工程、配套工程和合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查及設(shè)計(jì)圖紙變更簽證，工程中間驗(yàn)收和其他必要的簽證。2、乙方權(quán)利義務(wù)：（4）嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙和甲方要求施工，質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)符合工程的各類標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。十二、違約責(zé)任：2、由于甲方原因，使工程延期完成，則視甲方違約，甲方向乙方支付違約金，違約金按合同總價(jià)×1‰延期天數(shù)計(jì)算，違約金總數(shù)不超過合同總價(jià)的10%；3、由于乙方原因，使工程延期完工，則視乙方違約，乙方向甲方支付違約金，違約金按合同總價(jià)×1‰延期天數(shù)計(jì)算，違約金總數(shù)不超過合同總價(jià)的10%；4、由于甲方未按合同約定向乙方付款，則視甲方違約，甲方向乙方支付違約金。違約金按合同總價(jià)×1‰延期天數(shù)計(jì)算，同時(shí)工期順延。合同還對(duì)雙方其他權(quán)利義務(wù)進(jìn)行了約定，雙方在合同上簽字蓋章。2013年10月11日，原被告雙方簽訂了一份《鋼結(jié)構(gòu)廠房加工安裝補(bǔ)充協(xié)議》，約定：1.屋面部分：V840型單層彩鋼板（暗灰）+50㎜保溫棉+鋁箔+鋼絲網(wǎng)。2.墻面部分：V900型單層彩鋼板，女兒墻彩瓦（暗紅）為豎向鋪設(shè)，女兒墻以下至1.200m以上彩瓦（暗灰）為橫向鋪設(shè)，原圖下窗及上窗洞口均更改為豎向窗洞，窗洞寬度為1.800m。3.增加1軸至14軸交C軸墻面，造價(jià)按實(shí)際面積雙方協(xié)商為準(zhǔn)。4.設(shè)計(jì)院圖紙建筑面積為10461.83平方米，因用地規(guī)劃等原因，將建筑面積更改為8800平方米（具體以實(shí)際測(cè)量為準(zhǔn)），原單位造價(jià)不變。5.以上1項(xiàng)至2項(xiàng)變更后，按原合同造價(jià)不變。6.其他條款內(nèi)容不變。合同簽訂后，振勝公司于二0一三年十一月十日向大某公司發(fā)去內(nèi)容為：“大某公司：我公司和貴公司在2013年9月26日簽訂了《鋼結(jié)構(gòu)車間加工安裝合同》，根據(jù)合同第五條第一項(xiàng)約定：開工進(jìn)場(chǎng)日期為2013年10月30日。因貴公司原因至今未能進(jìn)場(chǎng)安裝，我公司前期投入的100多萬(wàn)元材料早已籌備完畢。請(qǐng)貴公司盡快確定安裝日期，以便我公司做好工作安排，避免造成更多的損失?！钡囊环蓐P(guān)于確認(rèn)鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)安裝日期的函，大某公司收到該函后于2013年11月12日進(jìn)行了回復(fù)，回復(fù)內(nèi)容為：“關(guān)于確認(rèn)鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)安裝日期的函在2013年9月26日簽訂的合同約定的進(jìn)場(chǎng)安裝日期《按第一條約定為2013年10月30日》其說明了具體以甲方鋼結(jié)構(gòu)車間土建基礎(chǔ)完善后為乙方正式安裝日期，現(xiàn)甲方基礎(chǔ)工程已基本完成，具體進(jìn)場(chǎng)日期由乙方根據(jù)實(shí)際情況確定，其中約定的乙方工程日期順延。”
2013年11月12日之后振勝公司開始施工，2013年12月29日，本案鋼結(jié)構(gòu)工程主體鋼構(gòu)和屋面瓦完工，振勝公司向大某公司發(fā)出內(nèi)容為：“大某公司：感謝貴公司對(duì)我公司的支持和信任，選擇與我公司建立友好合作關(guān)系。按照該公司與我公司在2013年9月26日簽訂的《鋼結(jié)構(gòu)車間加工安裝合同》第七條第一項(xiàng)：“鋼結(jié)構(gòu)工程主體工程至屋面瓦蓋完后工程總價(jià)款30%”的約定，計(jì)金額為：712800元，目前主體鋼構(gòu)和屋面瓦已經(jīng)完工。請(qǐng)貴公司安排支付該工程款，以便確保工程順利進(jìn)行”的工程進(jìn)度款支付提醒單一份。2014年1月4日，大某公司向振勝公司支付現(xiàn)金400000元和承兌匯票三張金額各為100000元（出票時(shí)間分別為：2013年9月12日、2013年10月10日、2013年12月3日；到期日分別為：2014年3月12日、2014年4月10日、2014年6月3日）。2014年1月27日，振勝公司將本案工程施工完畢，向大某公司發(fā)出內(nèi)容為：“大某公司：感謝貴公司對(duì)我公司的支持和信任，選擇與我公司建立友好合作關(guān)系。按照該公司與我公司在2013年9月26日簽訂的《鋼結(jié)構(gòu)車間加工安裝合同》第七條第二項(xiàng)：“鋼結(jié)構(gòu)工程工程全部完工后，甲方收到乙方書面完工通知書七日內(nèi)支付工程總價(jià)款35%”的約定，計(jì)金額為831600元；另外，該公司一期工程進(jìn)度款還差12800元未付，兩次合計(jì)總金額：844400元。目前鋼結(jié)構(gòu)工程已經(jīng)完工，請(qǐng)?jiān)摴景才胖Ц对摴こ炭?。同時(shí)，請(qǐng)貴公司及時(shí)組織工程竣工驗(yàn)收”工程進(jìn)度款支付及驗(yàn)收提醒單一份；2014年1月28日，振勝公司將本案工程施工完畢，向大某公司發(fā)出《工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表》，驗(yàn)收內(nèi)容：大某公司新建鋼結(jié)構(gòu)廠房鋼結(jié)構(gòu)主框架、屋面、墻面。工程經(jīng)共同查驗(yàn)，符合本工程建設(shè)設(shè)計(jì)圖紙要求，評(píng)定為合格等級(jí)。大某公司于2014年3月4日對(duì)上述兩份文件簽字蓋章予以確認(rèn)。2014年3月31日，大某公司向振勝公司支付400000元承兌匯票一張（出票日為2014年3月26日、到期日2014年9月26日）。2014年4月12日，振勝公司向大某公司發(fā)出內(nèi)容為：“大某公司：感謝貴公司對(duì)我公司的支持和信任，選擇與我公司建立友好合作關(guān)系。按照該公司與我公司在2013年9月26日簽訂的《鋼結(jié)構(gòu)車間加工安裝合同》約定，我公司已于2014年1月28日將該公司車間建設(shè)完工，該公司應(yīng)支付我公司工程款2257200元（不含5%質(zhì)保金）。但截至目前，貴公司僅支付110萬(wàn)元（其中70萬(wàn)元還是承兌匯票）。還有100多萬(wàn)元未約定支付。按合同第十二條第四項(xiàng)約定：“由于甲方未按合同約定向乙方付款，視為甲方違約，甲方向乙方支付違約金。違約金按合同總價(jià)×1‰延期天數(shù)計(jì)算”。請(qǐng)貴公司安排支付該工程款和違約金”的工程進(jìn)度款支付提醒單一份。大某公司于2014年6月17日和7月14日分別向振勝公司支付承兌匯票200000元各一張（出票日2014年6月16日、2014年6月25日，到期日2014年12月16日、2014年12月25日）。2014年8月8日，大某公司要求在建設(shè)好的廠房?jī)?nèi)增加墻面，將車間和辦公樓分離，雙方簽訂了一份《補(bǔ)充協(xié)議書》，約定：一、增加1軸至14軸交C軸墻面，面積346.6平方米（不含窗戶部分），乙方預(yù)算需增加工程費(fèi)用人民幣：95306.00元，經(jīng)雙方協(xié)商工程費(fèi)用按人民幣80000元結(jié)算。二、此增補(bǔ)項(xiàng)目工程完工后，經(jīng)甲方驗(yàn)收在九月底付清此款，逾期按日支付千分之一的違約金。雙方簽字蓋章確認(rèn)。大某公司于2015年2月15日和5月15日分別向振勝公司支付現(xiàn)金300000元和76500元承兌匯票（出票日：2015年4月16日、到期日2014年10月16日）。2015年6月24日，振勝公司向大某公司發(fā)出《關(guān)于催付工程款的函》，主要內(nèi)容為：工程款總合計(jì)：2456000.00元。經(jīng)多次催要，但截止目前貴公司僅支付工程款1876500.00元（其中：現(xiàn)金70萬(wàn)元，承兌匯票1176500.00元），還剩579500.00元工程款未付（不含承兌貼點(diǎn)、違約金等）。請(qǐng)貴公司在2015年6月30日前支付，否則我公司通過法律途徑解決。另：請(qǐng)貴公司根據(jù)票種需要向我公司提供開具發(fā)票相關(guān)的開票資料。大某公司于2015年9月1日支付50000元承兌匯票（出票日：2015年8月26日、到期日：2016月2月26日）。2015年12月8日，振勝公司與大某公司簽訂一份《補(bǔ)充協(xié)議書》，約定：甲乙雙方于2013年9月26日簽訂了《鋼結(jié)構(gòu)車間加工安裝合同》乙方承建甲方鋼結(jié)構(gòu)廠房（鋼結(jié)構(gòu)部分），工程價(jià)款為2376000元，于2014年1月底完工；2014年8月18日又就增補(bǔ)部分簽訂了補(bǔ)充協(xié)議，增補(bǔ)工程款80000元，于9月底完工。工程款共計(jì)2456000元。截止目前支付1926500元（其中轉(zhuǎn)賬700000元，銀行承兌匯票1226500元）。經(jīng)雙方協(xié)商，現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)達(dá)成以下意見：1、廠房面積合同約定為8800平方米，經(jīng)核實(shí)，現(xiàn)為8700平方米。合同約定單價(jià)為270元／平方米，應(yīng)核減工程款27000元。2、原合同約定乙方應(yīng)開具相關(guān)發(fā)票，目前乙方已為甲方開具了600000元的票據(jù)。尚欠1829000元的票據(jù)未開。甲方要求該票據(jù)涉及的相關(guān)稅費(fèi)由自己承擔(dān)，不再要求乙方提供稅票。按稅務(wù)部門規(guī)定的稅率5.99%核減工程款，即109557元（以稅務(wù)部門核定的稅率為準(zhǔn)）。3、甲乙雙方其他權(quán)利義務(wù)仍然按《鋼結(jié)構(gòu)車間加工安裝合同》執(zhí)行。雙方對(duì)該協(xié)議簽字蓋章。該協(xié)議確定了雙方工程款結(jié)算價(jià)格為2319443元。補(bǔ)充協(xié)議簽訂后，經(jīng)原告多次催要，大某公司于2016月3月27日支付現(xiàn)金9124.14元和50000元、33818.86元和300000元承兌匯票各一張（出票日分別為：2016年1月13日、2016年3月16日、2016年3月27日；到期日分別為2016年7月13日、2016年9月16日、2016年9月27日）。
還查明：被告大某公司在反訴時(shí)提交鑒定申請(qǐng)，要求對(duì)涉案工程的避雷裝置、防火涂料消防達(dá)標(biāo)進(jìn)行鑒定。鋼構(gòu)廠房工程竣工交付后，大某公司在廠房?jī)?nèi)堆放了設(shè)備雜物。2015年7月8日，大某公司在監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位等參與下，對(duì)包括本案鋼結(jié)構(gòu)廠房在內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)工程、磚混基礎(chǔ)工程進(jìn)行整體驗(yàn)收，綜合驗(yàn)收結(jié)論為合格。2015年12月14日，包括本案鋼結(jié)構(gòu)工程在內(nèi)的建設(shè)工程在棗陽(yáng)市城市建設(shè)局辦理了竣工驗(yàn)收備案。2016年1月14日，大某公司將本案鋼結(jié)構(gòu)廠房辦理了房屋所有權(quán)證（證號(hào)為棗陽(yáng)房權(quán)證棗房字第××號(hào)）。2016年3月22日，大某公司將該房屋抵押給湖北棗陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（他項(xiàng)權(quán)證號(hào)為：00013509）。

本院認(rèn)為：原告振勝公司與被告大某公司簽訂的鋼結(jié)構(gòu)車間加工安裝合同，該合同內(nèi)容沒有違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，屬有效合同，應(yīng)受法律保護(hù)。被告大某公司未按合同約定支付工程款，已構(gòu)成違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。反訴原告大某公司的的反訴請(qǐng)求，因大某公司在2014年3月4日已簽字確認(rèn)了振勝公司施工的鋼結(jié)構(gòu)廠房驗(yàn)收合格；2015年7月8日，大某公司在監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位等參與下，對(duì)包括本案鋼結(jié)構(gòu)廠房在內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)工程、磚混基礎(chǔ)工程進(jìn)行整體驗(yàn)收，綜合驗(yàn)收結(jié)論為合格，且大某公司已使用了本案工程，《鋼結(jié)構(gòu)車間加工安裝合同》第九條第1項(xiàng)約定，一旦甲方使用工程即視為驗(yàn)收合格。依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十三條的規(guī)定“建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的，不予支持;但是承包人應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對(duì)地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)民事責(zé)任”。大某公司又于2016年1月14日取得本案工程即鋼構(gòu)廠房的房屋所有權(quán)證。自2014年3月4日至本案原告起訴之日，被告就有關(guān)避雷裝置未做及防火涂料質(zhì)量不合格，從未向原告提出要求繼續(xù)履行及返工重做的請(qǐng)求；訴訟過程中，被告亦未提供證據(jù)證實(shí)就上述問題曾向原告主張過該權(quán)利，根據(jù)上述情況，被告大某公司提出的鑒定申請(qǐng)沒有必要進(jìn)行。據(jù)此，反訴原告以反訴被告部分工程沒有做、防火涂料質(zhì)量不合格為由，請(qǐng)求保護(hù)其反訴請(qǐng)求，本院不予支持?，F(xiàn)原告振勝公司要求被告大某公司支付違約金，符合法律規(guī)定，本院予以支持。從本院查明被告付款的時(shí)間、方式來(lái)看，被告未按約定支付工程款，且支付給原告的承兌匯票就多達(dá)1226500元，收款日與實(shí)際到賬日之間相差有幾個(gè)月時(shí)間，原告取得該工程款的時(shí)間與數(shù)額均受到了影響；但不管是現(xiàn)金或是承兌匯票，雙方在付款及接受付款時(shí)，均未提出異議，被告支付的承兌匯票，應(yīng)按出票金額及交付時(shí)間計(jì)算工程款。結(jié)合雙方在合同中的約定、原告向被告發(fā)送的付款提醒單及付款時(shí)間、金額等情況，本院對(duì)原告請(qǐng)求的違約金，審核如下：（1）按照合同約定，大某公司應(yīng)于2013年12月29日，鋼結(jié)構(gòu)主體工程至屋面瓦蓋完后七日內(nèi)（即2014年1月5日前）支付工程總價(jià)款的30%，即：671833元（2239443×30%），大某公司實(shí)際于2014年1月4日支付700000元；（2）工程于2014年3月4日竣工驗(yàn)收，大某公司應(yīng)于2014年3月11日前支付總工程款的95%，即2127471元（2239443×95%），至此，大某公司應(yīng)支付振勝公司工程款為1427471元(2127471-700000)；（3）自2014年3月11日至2014年3月31日，計(jì)算違約金28549元(1427471×1‰×20天)；（4）2014年3月31日支付400000元，自2014年3月31日至2014年6月17日，計(jì)算違約金79115元(1027471×1‰×77天)；（5）2014年6月17日支付200000元，自2014年6月17日至2014月7月14日計(jì)算違約金22341元（827471×1‰×27天）；（6）2014年7月14日支付200000元，自2014年7月14日至2014年9月26日，計(jì)算違約金45178元（627471×1‰×72天）；（7）2014年9月26日，后增補(bǔ)工程完工，大某公司應(yīng)支付工程款80000元，與前欠工程款合計(jì)應(yīng)支付款為：707471元（627471+80000），自2014年9月26日至2015年2月15日計(jì)算違約金98338元（707471×1‰×139天）；（8）2015年2月15日支付300000元，自2015年2月15日至2015月3月18日，計(jì)算違約金13446元（407471×1‰×33天）；（9）2015年3月18日，工程質(zhì)保金111972元（2239443×5%）到期，與前欠工程款合計(jì)應(yīng)支付519443元（407471+111972）。自2015年3月18日至2015年5月15日計(jì)算違約金29608元（519443×1‰×57天）；（10）2015年5月15日支付76500元，自2015年5月15日至2015年9月1日計(jì)算違約金46952元（442943×1‰×106天）；（11）2015年9月1日支付50000元，自2015年9月1日至2016年3月27日計(jì)算違約金：80946元（392943×1‰×206天），違約金合計(jì)444473元。原告訴請(qǐng)過高部分，本院不予支持。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)合同法》第一百零七條、第二百八十六條、《中華人民共和國(guó)民法通則》第五條、第一百一十二條，判決如下：

一、被告湖北大某精工裝備有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)向原告襄陽(yáng)市振勝鋼結(jié)構(gòu)有限公司支付違約金444473元；
二、駁回反訴原告湖北大某精工裝備有限公司的反訴請(qǐng)求；
三、駁回原告襄陽(yáng)市振勝鋼結(jié)構(gòu)有限公司的其他訴訟請(qǐng)求。
如果未按判決指定的期間給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條的規(guī)定，加倍支付遲延期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)10969元，財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)4170元，反訴案件受理費(fèi)2432元，共計(jì)17571元，由湖北大某精工裝備有限公司負(fù)擔(dān)13141元，襄陽(yáng)市振勝鋼結(jié)構(gòu)有限公司負(fù)擔(dān)4430元。于本判決生效之日起十日內(nèi)交納。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于湖北省襄陽(yáng)市中級(jí)人民法院。上訴人應(yīng)在提交上訴狀時(shí)，根據(jù)不服本判決的上訴請(qǐng)求數(shù)額及《訴訟費(fèi)用交納辦法》第十三條款的規(guī)定，預(yù)交上訴案件受理費(fèi)，款匯湖北省襄陽(yáng)市中級(jí)人民法院，戶名：湖北省襄陽(yáng)市中級(jí)人民法院，帳號(hào)：17×××56，開戶行：農(nóng)業(yè)銀行襄陽(yáng)市萬(wàn)山支行。上訴人也可將上訴案件受理費(fèi)交到本院或直接到襄陽(yáng)市中級(jí)人民法院交費(fèi)。上訴人在上訴期屆滿后七日內(nèi)仍未預(yù)交訴訟費(fèi)用的，按自動(dòng)撤回上訴處理。審判長(zhǎng)

審判長(zhǎng)　　陳曉冰 審判員　　黃正峰 審判員　　錢　敏

書記員：沈夢(mèng)楠