亚洲综合图片在线观看免费|99精国产麻豆久久婷婷|黄片毛片三级片在线观看|免费无码性爱短片|超碰惹怒人人操人人摸|日韩精品a毛片a免费视频|超碰男人无码色综合福利|91成人超碰乱精品|亚洲一二区视频亚洲狼人|我是成年人想看日本成人黄色A片

歡迎訪問中國律師網(wǎng)!

咨詢熱線 023-8825-6629

胡某某與江蘇原野建筑安裝工程有限公司、江蘇原野房地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設(shè)工程分包合同糾紛二審民事判決書

2021-06-09 塵埃 評(píng)論0

江蘇原野建筑安裝工程有限公司
王忠(江蘇勝泰律師事務(wù)所)
胡某某
白玉龍(河北決策律師事務(wù)所)
江蘇原野房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

上訴人(原審被告)江蘇原野建筑安裝工程有限公司,住所地江蘇省泰州市南通路30號(hào),
法定代表人袁文柏,該公司董事長。
委托代理人王忠,江蘇勝泰律師事務(wù)所律師。
被上訴人(原審原告)胡某某。
委托代理人白玉龍,河北決策律師事務(wù)所律師。
原審被告江蘇原野房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地江蘇省泰州市南通路30號(hào),組織機(jī)構(gòu)代,60873422-1。
法定代表人袁文柏,該公司董事長。
上訴人江蘇原野建筑安裝工程有限公司因與被上訴人胡某某、原審被告江蘇原野房地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設(shè)工程分包合同糾紛一案,不服石家莊市新華區(qū)人民法院(2014)新民二初字第266號(hào)民事判決,向本院提起上訴。
本院依法組成合議庭審理了本案,本現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審查明,2011年11月16日,原告胡某某(乙方)與被告原野建筑安裝公司(甲方)簽訂《室內(nèi)涂料合同》,約定由原告承包被告原野建筑安裝公司承建的石家莊河畔盛景10號(hào)樓、11號(hào)樓、12號(hào)樓、3號(hào)商業(yè)樓全部房間和地下室圖紙所示涂料飾面內(nèi)容工程,包含墻面、梁、柱及局部頂板的找平、防水膩?zhàn)?、防霉涂料等工作?nèi)容。
合同簽訂后,原告依據(jù)合同約定履行,共干完找平及防水膩?zhàn)觾身?xiàng)工程,“防霉涂料”一項(xiàng)工程未干。
關(guān)于合同未能繼續(xù)履行的原因,雙方說法不一,原告稱系被告要求停工,被告主張系因原告沒有墊資能力,對(duì)此雙方均未提交證據(jù)。
2013年6月17日,被告原野建筑安裝公司向原告出具了《江蘇原野石家莊趙二街河畔盛景工地10號(hào)樓、11號(hào)樓、12號(hào)樓膩?zhàn)油瓿傻墓こ塘拷Y(jié)算單》,確定原告總工程款數(shù)額為950002元。
原告主張被告現(xiàn)尚欠工程款的數(shù)額為423000元。
被告主張欠款數(shù)額應(yīng)為323000元,但未提交證據(jù)予以證實(shí)。
原審認(rèn)為,原告胡某某與被告原野建筑安裝公司簽訂的《室內(nèi)涂料合同》系雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示,合同依法成立并有效,原審對(duì)此予以確認(rèn)。
原告依據(jù)合同約定完成了找平及防水膩?zhàn)觾身?xiàng)工程,被告原野建筑安裝公司根據(jù)原告所完成的工程量向原告出具了《工程結(jié)算單》,應(yīng)按《工程結(jié)算單》的約定給付原告工程款。
對(duì)被告辯稱未達(dá)到付款條件的主張?jiān)瓕彶挥柚С帧?br/>關(guān)于尚欠工程款的數(shù)額,被告主張為323000元,但未提交證據(jù)予以證實(shí),因此對(duì)被告此主張不應(yīng)支持。
對(duì)原告要求被告原野建筑安裝公司給付工程款423000元的訴訟請(qǐng)求,原審予以支持。
關(guān)于原告主張的欠款利息,因雙方合同對(duì)違約責(zé)任未明確約定,故利息應(yīng)從原告起訴主張權(quán)利之日起計(jì)算。
原告主張二被告屬于關(guān)聯(lián)公司,僅依據(jù)其提交的工商登記信息不足以認(rèn)定該事實(shí),原告亦未提交原野房地開發(fā)公司系本案涉案工程的發(fā)包人的證據(jù),因此,對(duì)原告要求被告原野房地產(chǎn)開發(fā)公司承擔(dān)連帶還款責(zé)任的訴訟請(qǐng)求原審不予支持。
綜上所述,依據(jù)《中華人民共和國合同法》第一百零七條 ?,《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四第一款 ?之規(guī)定,判決如下:一、本判決生效后十日內(nèi),被告江蘇原野建筑安裝工程有限公司給付原告胡某某工程款423000元,并支付利息(利息自2014年3月11日起,按中國人民銀行同期同類貸款利率計(jì)算至本判決確定的給付之日止);二、駁回原告胡某某的其他訴訟請(qǐng)求。
案件受理費(fèi)7906元,由被告江蘇原野建筑安裝工程有限公司負(fù)擔(dān)。
一審判決后,江蘇原野建筑安裝工程有限公司不服,上訴至本院。
上訴請(qǐng)求:依法撤銷石家莊市新華區(qū)人民法院(2014)新民二初字第266號(hào)民事判決書,依法改判或發(fā)回重審,上訴費(fèi)用由被上訴人承擔(dān)。
主要事實(shí)理由是:涉案工程未達(dá)到付款條件,原審法院認(rèn)定事實(shí)不清,錯(cuò)誤判決。
被上訴人請(qǐng)求駁回上訴,維持一審判決。
本院認(rèn)為,上訴人與被上訴人雙方約定的“防霉涂料”工程,被上訴人雖未能繼續(xù)履行,且雙方對(duì)未能履行的原因均未提交證據(jù),但在2013年6月17日,上訴人根據(jù)被上訴人所完成的工程量向被上訴人出具了《工程結(jié)算單》,原審據(jù)此認(rèn)定上訴人應(yīng)按《工程結(jié)算單》的約定給付被上訴人工程款,并無不妥。
上訴人訴稱涉案工程未達(dá)到付款條件、原審法院認(rèn)定事實(shí)不清、判決錯(cuò)誤之主張,本院不予支持。
綜上,原審判決并無不當(dāng)。
依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條 ?第一款 ?第(一)項(xiàng) ?之規(guī)定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
二審案件受理費(fèi)7906元,由上訴人江蘇原野建筑安裝工程有限公司負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。

本院認(rèn)為,上訴人與被上訴人雙方約定的“防霉涂料”工程,被上訴人雖未能繼續(xù)履行,且雙方對(duì)未能履行的原因均未提交證據(jù),但在2013年6月17日,上訴人根據(jù)被上訴人所完成的工程量向被上訴人出具了《工程結(jié)算單》,原審據(jù)此認(rèn)定上訴人應(yīng)按《工程結(jié)算單》的約定給付被上訴人工程款,并無不妥。
上訴人訴稱涉案工程未達(dá)到付款條件、原審法院認(rèn)定事實(shí)不清、判決錯(cuò)誤之主張,本院不予支持。
綜上,原審判決并無不當(dāng)。

依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條 ?第一款 ?第(一)項(xiàng) ?之規(guī)定,判決如下:
駁回上訴,維持原判。
二審案件受理費(fèi)7906元,由上訴人江蘇原野建筑安裝工程有限公司負(fù)擔(dān)。

審判長:趙林
審判員:薛金來
審判員:岳桂恒

書記員:李苒

Related posts

評(píng)論

成為第一個(gè)評(píng)論者

發(fā)表評(píng)論

評(píng)論

你的郵件地址不會(huì)公開. *表示必填

Top