原告：湖北跨越建設(shè)有限公司。公司住所地：孝感市建設(shè)路168號(hào)。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420900562469297Y。
法定代表人：楊冬波，公司總經(jīng)理。
委托訴訟代理人：楊斌，湖北山川律師事務(wù)所律師。代理權(quán)限：一般代理。
被告：孝感市京昊電子有限公司。公司住所地：孝感市孝天工業(yè)園橫三路京昊電子工業(yè)園。統(tǒng)一社會(huì)信用代：9142090006069143。
法定代表人：李新平，公司經(jīng)理。
委托訴訟代理人：蔡望元，湖北正堂律師事務(wù)所律師。代理權(quán)限為特別授權(quán)：代為承認(rèn)、放棄、變更訴訟請(qǐng)求，進(jìn)行和解、調(diào)解，簽收法律文書。

原告湖北跨越建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱跨越公司）與被告孝感市京昊電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱京昊公司）建筑工程施工合同糾紛一案，本院于2017年7月5日立案后，依法適用普通程序，公開開庭進(jìn)行了審理。原告跨越公司的委托訴訟代理人楊斌及被告京昊公司的委托訴訟代理人蔡望元均到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告跨越公司請(qǐng)求法院依法判令：1、被告京昊公司支付合同剩余款537850元及占用資金利息（從2015年10月23日起，以537850元為基數(shù)，按年利率6%計(jì)算至實(shí)際付清為止；2、被告京昊公司支付先期延付違約金32000元；3、由被告京昊公司承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)用和其他費(fèi)用。事實(shí)與理由：2013年7月12日，原告與被告簽定了一份《建設(shè)工程施工合同》，合同除約定工程承包范圍為研發(fā)大樓、1#廠房外，還具體約定合同的總價(jià)和綜合單價(jià)等，并特別約定被告的付款時(shí)間為結(jié)算辦理完畢15日內(nèi)。合同簽定后，原告即按約定的工程進(jìn)行了施工，并在約定的日期內(nèi)完成施工，被告也陸續(xù)支付了5750000元合同款。工程施工完畢后，被告提前將合同工程投入使用，至今已有3年，早過(guò)1年保修期。2015年10月8日，原、被告就完成工程量及工程款的支付進(jìn)行了結(jié)算確認(rèn)，2017年1月24日，又對(duì)新增工程量進(jìn)行結(jié)算確認(rèn)，并隨后支付了40000元合同款。后原告要求被告付款時(shí)，被告拒付。故請(qǐng)求人民法院支持原告的訴訟請(qǐng)求。

本院認(rèn)為，原、被告簽定的《建設(shè)工程施工合同》是雙方的真實(shí)意思表示，合同內(nèi)容并不違背法律法規(guī)禁止性規(guī)定，該合同合法有效，雙方應(yīng)按照合同履行自己的義務(wù)。合同雖約定竣工驗(yàn)收合格后付款至工程總造價(jià)（含樁基價(jià)款）的95%（相關(guān)手續(xù)齊備并開具金額稅務(wù)發(fā)票后），但被告在未經(jīng)竣工驗(yàn)收下，擅自使用工程，應(yīng)視為竣工驗(yàn)收工程合格，且雙方在其后又進(jìn)行了結(jié)算，依意思自治原則，具備法律約束力，決算書已構(gòu)成了最終付款依據(jù)。建筑工程施工合同的主要義務(wù)為一方建設(shè)工程，一方付款，提供施工資料和開具稅務(wù)發(fā)票屬于合同的附隨義務(wù)，雖然與主給付義務(wù)不是對(duì)等關(guān)系，不符合先履行抗辯權(quán)的適用情形，但是開具稅務(wù)發(fā)票是法律規(guī)定的義務(wù)，且雙方在合同中已經(jīng)注明，故原告要求被告支付剩余合同款和資金占用利息的請(qǐng)求，本院予以支持。對(duì)原告要求支付先期延付違約金的訴訟請(qǐng)求，因原告未提交有效證據(jù)證明被告先期延付工程款的事實(shí)，且庭審時(shí)明確說(shuō)明訴請(qǐng)金額系自行估算，本院不予支持。對(duì)被告抗辯原告開具發(fā)票的理由本院予以采納。據(jù)此，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》第五十七條、《中華人民共和國(guó)合同法》第一百零七條、第二百七十九條，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第三條、第十四條、第十八條，《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百四十二條之規(guī)定，判決如下：

一、被告孝感市京昊電子有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)支付原告湖北跨越建設(shè)有限公司工程款537850元及利息（自2017年7月5日起按年利率6%計(jì)算至付清之日止）。被告付清工程款之日，原告向被告交付稅務(wù)發(fā)票（工程款全額即6327850元）；
二、駁回原告湖北跨越建設(shè)有限公司的其他訴訟請(qǐng)求。
如果未按本判決指定的期限履行金錢給付義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條的規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
本案案件受理費(fèi)9498元，由原告湖北跨越建設(shè)有限公司負(fù)擔(dān)320元。被告孝感市京昊電子有限公司負(fù)擔(dān)9178元（原告已經(jīng)墊付，被告于本判決生效之日起十日內(nèi)直接支付給原告）。
如不服本判決，可以在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按照對(duì)方當(dāng)事人或者代表人的人數(shù)提出副本，上訴于湖北省孝感市中級(jí)人民法院。

審　判　長(zhǎng)　　董洪勝 人民陪審員　　肖經(jīng)武 人民陪審員　　祝道華

書記員：楊威 附相關(guān)法律條文 《中華人民共和國(guó)民法通則》 第五十七條民事法律行為從成立時(shí)起具有法律約束力。行為人非依法律規(guī)定或者取得對(duì)方同意，不得擅自變更或者解除。 第一百零八條債務(wù)應(yīng)當(dāng)清償。暫時(shí)無(wú)力償還的，經(jīng)債權(quán)人同意或者人民法院裁決，可以由債務(wù)人分期償還。有能力償還拒不償還的，由人民法院判決強(qiáng)制償還。 《中華人民共和國(guó)合同法》 第一百零七條當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。 第二百七十九條建設(shè)工程竣工后，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)施工圖紙及說(shuō)明書、國(guó)家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照約定支付價(jià)款，并接收該建設(shè)工程。建設(shè)工程竣工經(jīng)驗(yàn)收合格后，方可交付使用；未經(jīng)驗(yàn)收或者驗(yàn)收不合格的，不得交付使用。 《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》 第三條建設(shè)工程施工合同無(wú)效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格的，按照以下情形分別處理： （一）修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，發(fā)包人請(qǐng)求承包人承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用的，應(yīng)予支持； （二）修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格，承包人請(qǐng)求支付工程價(jià)款的，不予支持。 因建設(shè)工程不合格造成的損失，發(fā)包人有過(guò)錯(cuò)的，也應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。 第十四條當(dāng)事人對(duì)建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭(zhēng)議的，按照以下情形分別處理： （一）建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期； （二）承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以承包人提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日為竣工日期； （三）建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。 第十八條利息從應(yīng)付工程價(jià)款之日計(jì)付。當(dāng)事人對(duì)付款時(shí)間沒(méi)有約定或者約定不明的，下列時(shí)間視為應(yīng)付款時(shí)間： （一）建設(shè)工程已實(shí)際交付的，為交付之日； （二）建設(shè)工程沒(méi)有交付的，為提交竣工結(jié)算文件之日； （三）建設(shè)工程未交付，工程價(jià)款也未結(jié)算的，為當(dāng)事人起訴之日。 《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》 第一百四十二條法庭辯論終結(jié)，應(yīng)當(dāng)依法作出判決。判決前能夠調(diào)解的，還可以進(jìn)行調(diào)解，調(diào)解不成的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)判決。 第二百五十三條被執(zhí)行人未按判決、裁定和其他法律文書指定的期間履行給付金錢義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。被執(zhí)行人未按判決、裁定和其他法律文書指定的期間履行其他義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)支付遲延履行金。