原告：湖北省丹江口均州建設(shè)工程有限公司。住所地：湖北省丹江口市丹江大道**號。統(tǒng)一社會信用代碼：xxxx。法定代表人：胡波，該公司總經(jīng)理。委托訴訟代理人：章春濤，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，湖北省丹江口均州建設(shè)工程有限公司項(xiàng)目經(jīng)理，住湖北省丹江口市。代理權(quán)限：特別授權(quán)（代為起訴，舉證，增加，變更訴訟請求，調(diào)解，代為簽收法律文書）。委托訴訟代理人：柯亭，湖北永欣律師事務(wù)所專職律師。代理權(quán)限：特別授權(quán)（代為起訴、舉證、增加、變更訴訟請求，進(jìn)行調(diào)解，代為簽收法律文書）。被告：錢某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住江蘇省常州市鐘樓區(qū)。被告：王某某（系被告錢某母親），xxxx年xx月xx日出生，漢族，住江蘇省常州市鐘樓區(qū)。被告：湖北乾舜照明科技有限公司。住所地：湖北省丹江口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)水都大道**號。組織機(jī)構(gòu)代碼：05260759-2。法定代表人：錢某，該公司執(zhí)行董事。

原告湖北省丹江口均州建設(shè)工程有限公司（以下簡稱：均州建設(shè)公司）與被告錢某、王某某、湖北乾舜照明科技有限公司（以下簡稱：乾舜公司）建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院于2017年9月12日立案后，依法組成由審判員趙曉云擔(dān)任審判長并主審，審判員楊華偉、人民陪審員陳永功參加的合議庭，于2018年5月4日公開開庭進(jìn)行了審理。原告均州建設(shè)公司的委托訴訟代理章春濤、柯亭到庭參加了訴訟，被告錢某、王某某、乾舜公司經(jīng)本院合法傳喚未到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。原告均州建設(shè)公司向本院提出訴訟請求：1.確認(rèn)被告錢某、王某某抽逃出資1000萬元；2.判令被告乾舜公司返還工程保證金100萬元，被告錢某、王某某在抽逃出資本息范圍內(nèi)連帶承擔(dān)補(bǔ)充賠償（支付）責(zé)任；3.判令被告乾舜公司對收取的100萬元工程保證金自2012年1月21日按年利率6%支付原告資金占用利息，直至付清之日止，被告錢某、王某某在抽逃出資本息范圍內(nèi)連帶承擔(dān)補(bǔ)充賠償(支付)責(zé)任；4.對應(yīng)負(fù)的工程款5026823.12元自2013年10月22日按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計(jì)息至2017年1月22日共計(jì)894016.55元，被告錢某、王某某在抽逃出資本息范圍內(nèi)連帶承擔(dān)補(bǔ)充賠償（支付）責(zé)任；5.判令被告乾舜公司賠償原告看場費(fèi)損失28.8萬元，被告錢某、王某某在抽逃出資本息范圍內(nèi)連帶承擔(dān)補(bǔ)充賠償（支付）責(zé)任；6.本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。事實(shí)和理由：2012年7月30日，被告錢某持乾舜公司公章與丹江口市人民政府簽訂了《國際磁電光源總部基地項(xiàng)目合同書》及補(bǔ)充協(xié)議，約定丹江口市人民政府以出讓方式供地500畝，乾舜公司投資十億生產(chǎn)電磁光源燈具等產(chǎn)品。2012年8月20日，被告錢某、王某某簽署《湖北乾舜照明科技有限公司章程》，章程規(guī)定：錢某出資900萬元、王某某出資100萬元，設(shè)立湖北乾舜公司。2012年8月25日十堰車城會計(jì)師事務(wù)所出具十車驗(yàn)字[2012]122號驗(yàn)資報(bào)告：截止2012年8月24日，錢某、王某某繳納的注冊資本合計(jì)人民幣1000萬元于8月24日存入該公司在十堰城區(qū)農(nóng)村信用合作社聯(lián)社大學(xué)分社設(shè)立的驗(yàn)資臨時(shí)存款賬戶，賬戶：82×××97。2012年8月27日丹江口市工商局受理設(shè)立申請，隨后核準(zhǔn)登記成立湖北乾舜照明科技有限公司。在丹江口市政府宣傳以吸引本地企業(yè)積極參加乾舜公司建設(shè)施工的前提下，原告與被告乾舜公司達(dá)成口頭協(xié)議，約定原告承建乾舜公司位于丹江口市××××道華林鋼構(gòu)右側(cè)約425畝土地建設(shè)項(xiàng)目，包括4個(gè)9000平方米車間、5棟辦公樓共計(jì)23000平方米及其他基礎(chǔ)設(shè)施，價(jià)格采用08定額，材料差價(jià)按同期《丹江口市材料價(jià)格信息》調(diào)整。2013年1月21日原告交納100萬元保證金。2013年1月26日為了召開十堰市中小企業(yè)現(xiàn)場會（2013年2月8日召開）沿水都大道砌400米圍墻，同年4月16日開始修建200平方米施工用房及300平方米材料加工車間。2013年4月18日丹江口市人民政府領(lǐng)導(dǎo)主持舉行項(xiàng)目開工儀式，2013年4月23日下午，開發(fā)區(qū)周工核定規(guī)劃紅線及控制點(diǎn)坐標(biāo)，次日施工機(jī)械進(jìn)場，按乾舜公司提供的施工圖于26日機(jī)械鉆孔開始正式施工，至2013年10月22日做到DQL（即地圈梁），乾舜公司未支付過工程款，被迫停工。原告多次要求錢某簽訂書面施工合同、支付工程款。錢某以種種理由推拖，經(jīng)開發(fā)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)無果。據(jù)查，錢某未按與丹江口市人民政府簽訂的協(xié)議辦理項(xiàng)目用地、規(guī)劃等手續(xù)，注冊后違法抽逃全部出資。原告方多次向丹江口市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)信訪解決，但最終無果，為解決遺留問題，丹江口市××開發(fā)區(qū)管委會委托審計(jì)，原告方所做工程造價(jià)為5026823.12元，為防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大，2017年1月22日原告方將工程以5026823.12元移交給重慶市宏騰建筑工程有限公司。原告與被告乾舜公司雙方口頭約定的建設(shè)施工合同合法有效，其不履行支付工程款的行為構(gòu)成違約，應(yīng)承擔(dān)繼續(xù)履行、賠償損失的責(zé)任。由于被告錢某、王某某抽逃全部出資，依據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國公司法>若干問題的規(guī)定（三）》的相關(guān)規(guī)定，應(yīng)在抽逃的出資本息范圍內(nèi)承擔(dān)補(bǔ)充賠償責(zé)任，為維護(hù)原告的合法權(quán)益，特起訴至法院。被告錢某、王某某、乾舜公司經(jīng)本院公告送達(dá)起訴狀副本后在法定期限內(nèi)未提交答辯意見，亦未向本院提交任何證據(jù)。本院經(jīng)審理認(rèn)定事實(shí)如下：2012年7月30日丹江口市人民政府與被告乾舜公司簽訂了《國際磁電光源總部基地項(xiàng)目合同書》和《補(bǔ)充協(xié)議》，約定：甲方即丹江口市人民政府以出讓方式給乙方即乾舜公司提供約500畝項(xiàng)目建設(shè)用地，用于乙方在丹江口市××開發(fā)區(qū)投資生產(chǎn)電磁光源、電光源、電子鎮(zhèn)流器、磁性材料、燈具產(chǎn)品及配件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，總建設(shè)期為18個(gè)月，甲方為乙方項(xiàng)目建設(shè)用地實(shí)現(xiàn)“五通一平”，協(xié)助乙方辦理項(xiàng)目建設(shè)前的相關(guān)手續(xù)，乙方在本協(xié)議簽訂起15日內(nèi)在丹江口市完成公司登記注冊，注冊資本金不低于一億人民幣，60日內(nèi)完成項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)、評審等相關(guān)手續(xù)，項(xiàng)目總建設(shè)期18個(gè)月，乙方前期先建設(shè)生產(chǎn)車間，根據(jù)設(shè)備定制周期確保第一條線在九個(gè)月內(nèi)調(diào)試生產(chǎn)等。土地使用性質(zhì)為工業(yè)，土地出讓年限50年，為合理利用土地、節(jié)約資源，乙方在取得項(xiàng)目用地后，按計(jì)劃分期實(shí)施規(guī)劃建設(shè)，在超出兩年內(nèi)若有未利用土地，甲方將依法收回。合同簽訂后，原告均州建設(shè)公司在丹江口市人民政府宣傳本地企業(yè)積極參加乾舜公司建設(shè)施工情況下，與被告乾舜公司口頭約定，由原告均州建設(shè)公司承建被告乾舜公司位于丹江口市××××道華林鋼構(gòu)右側(cè)約425畝建設(shè)項(xiàng)目，原告于2013年1月21日向被告乾舜公司繳納了100萬元工程保證金，由原告公司的項(xiàng)目經(jīng)理章春濤將該保證金通過中國農(nóng)業(yè)銀行匯入到被告錢某的個(gè)人賬戶，錢某同日給原告出具了收條，被告乾舜公司加蓋公章。被告乾舜公司收到原告的工程保證金后，原告于2013年4月18日開始在被告1號廠房施工，原告多次要求被告簽訂建設(shè)工程施工合同，但被告一直沒有簽訂，截止到2013年12月7日被告沒有給原告支付過工程款，所施工程全部由原告墊資，后因原告無力墊資，被迫退場，被告1號廠房的基礎(chǔ)部分現(xiàn)已完工。由于被告乾舜公司沒有支付過工程款，原告為此事信訪。丹江口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會委托湖北中堯工程項(xiàng)目管理公司，對中小企業(yè)科技孵化園多層廠房基礎(chǔ)部分工程（即原告施工的乾舜公司1號廠房工程）結(jié)算情況進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)核定造價(jià)為5026823.12元。被告乾舜公司工商登記住所地在丹江口市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)××大道××號，但沒有實(shí)際辦公經(jīng)營場所，沒有懸掛公司牌，也沒有其他工作人員，丹江口市政府在被告乾舜公司法定代表人錢某下落不明，無法取得聯(lián)系的情況下將提供給被告乾舜公司的土地收回。2017年1月22日，原告將所做工程和剩余工程移交給重慶市宏騰建筑工程有限公司，并簽訂了移交協(xié)議，由重慶市宏騰建筑工程有限公司接管該工程，被告乾舜公司欠原告的工程款5026823.12元也由該公司支付給原告，場地移交時(shí)間為2017年3月1日前。另查明，被告乾舜公司于2012年8月20日在丹江口市工商行政管理局申請?jiān)O(shè)立公司登記，公司法定代表人是錢某，股東是錢某及其母親王某某，注冊資本為1000萬元，其中錢某出資900萬元，出資比例為90%，王某某出資100萬元，出資比例10%。2012年8月24日，錢某、王某某各將出資份額共計(jì)1000萬元轉(zhuǎn)入該公司在十堰市城區(qū)農(nóng)村信用合作社聯(lián)社大學(xué)分社設(shè)立的驗(yàn)資臨時(shí)賬戶，審驗(yàn)后，十堰車城會計(jì)師事務(wù)有限公司于2012年8月25日出具了驗(yàn)資報(bào)告，乾舜公司2012年8月27日在丹江口市工商行政管理局核準(zhǔn)辦理了工商登記。2012年8月28日被告錢某、王某某出資9999420元從十堰市城區(qū)農(nóng)村信用合作社聯(lián)社大學(xué)分社的賬戶轉(zhuǎn)入到被告乾舜公司單位賬戶，當(dāng)日，該出資又從被告乾舜公司單位賬戶轉(zhuǎn)出700萬元到周海峰個(gè)人賬戶，轉(zhuǎn)出2999420元到張鳳的個(gè)人賬戶，截止到2013年7月10日乾舜公司賬戶一直保持資金1000元左右，2013年7月10日公司賬戶注銷。被告乾舜公司沒有實(shí)際經(jīng)營。本院認(rèn)為,原告均州建設(shè)公司與被告乾舜公司雖然沒有簽訂書面的建設(shè)工程施工合同，但原告均州建設(shè)公司根據(jù)被告乾舜公司與丹江口市人民政府簽訂的《磁電光源總部基地項(xiàng)目合同書》和補(bǔ)充協(xié)議，與被告乾舜公司口頭約定了上述合同中被告乾舜公司在丹江口市××開發(fā)區(qū)投資的建設(shè)項(xiàng)目，繳納了建設(shè)工程保證金100萬元并進(jìn)行了施工，由于被告乾舜公司一直不與原告簽訂建設(shè)工程施工合同，也不給原告支付工程價(jià)款，原告在無力墊資的情況下被迫停工，雙方的建設(shè)施工項(xiàng)目沒有繼續(xù)履行，合同目的沒有達(dá)到，其責(zé)任在被告乾舜公司。原告所施工程經(jīng)丹江口市××開發(fā)區(qū)管委會協(xié)調(diào)，丹江口市審計(jì)局委托審計(jì)了工程造價(jià)，并經(jīng)協(xié)調(diào)，將原告所做工程按照審計(jì)的造價(jià)轉(zhuǎn)交給了第三方繼續(xù)施工，由第三方支付原告工程款。該建設(shè)施工項(xiàng)目沒有繼續(xù)履行，被告乾舜公司應(yīng)當(dāng)退還原告繳納的保證金100萬元，由于雙方?jīng)]有簽訂書面的建設(shè)工程施工合同，對退還保證金的時(shí)間、條件等沒有約定，因此對原告主張的保證金利息本院不予支持。原告要求被告乾舜公司支付工程款利息，從2013年10月22日計(jì)算沒有依據(jù)，原告退場時(shí)間為2013年12月7日，工程款利息計(jì)算時(shí)間應(yīng)從2013年12月7日按照中國人民銀行同期同類貸款的基準(zhǔn)利率計(jì)算至移交給第三方施工的協(xié)議時(shí)間（即2017年1月22日）分段計(jì)息。原告要求的看場費(fèi)用，雙方?jīng)]有合同約定，該費(fèi)用是原告在建設(shè)施工期間必然發(fā)生勞動報(bào)酬，屬于建設(shè)工程施工中投入的人工費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)是工程造價(jià)的一部分，而工程造價(jià)已審計(jì)。再者，原告沒有提供確實(shí)有效的證據(jù)證明工資發(fā)放情況，本院對該項(xiàng)請求不予支持。被告錢某、王某某在被告乾舜公司核準(zhǔn)登記成立時(shí)作為該公司股東，出資1000萬元，乾舜公司在工商部門核準(zhǔn)登記的第二日，被告錢某、王某某即將出資的9999420元通過乾舜公司賬戶轉(zhuǎn)到他人個(gè)人賬戶，該行為明顯是抽逃出資的行為，本院確認(rèn)被告錢某、王某某抽逃出資9999420元。作為股東，被告錢某、王某某應(yīng)當(dāng)在抽逃出資本息范圍內(nèi)承擔(dān)對乾舜公司在債務(wù)不能清償?shù)牟糠殖袚?dān)補(bǔ)充賠償支付責(zé)任。被告錢某、王某某經(jīng)本院合法傳喚，無正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟，視為其自愿放棄抗辯權(quán)以及對其他當(dāng)事人所提交證據(jù)進(jìn)行質(zhì)證的權(quán)利，由此產(chǎn)生的不利后果，應(yīng)由其自行承擔(dān)，本案可依法缺席判決。依照《中華人民共和國合同法》第六十條第一款，第一百零八條，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條，《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共共和國公司法>若干問題的規(guī)定（三）》第十四條第二款，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款、第一百四十四條，《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第九十條之規(guī)定，判決如下：

一、確認(rèn)被告錢某、王某某抽逃出資9999420元。二、被告湖北乾舜照明科技有限公司在本判決生效之日起二十日內(nèi)返還原告湖北省丹江口均州建設(shè)工程有限公司保證金100萬元。三、被告湖北乾舜照明科技有限公司在本判決生效之日起二十日內(nèi)支付原告湖北省丹江口均州建設(shè)工程有限公司工程款利息822346.94元。四、被告錢某、王某某對本判決第二、三項(xiàng)在抽逃出資本息范圍內(nèi)承擔(dān)補(bǔ)充支付責(zé)任。五、駁回原告湖北省丹江口均州建設(shè)工程有限公司的其他訴訟請求。如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。案件受理費(fèi)24256元，公告費(fèi)820元，合計(jì)25076元，被告湖北乾舜照明科技有限公司、錢某、王某某連帶負(fù)擔(dān)22021元，原告湖北省丹江口均州建設(shè)工程有限公司負(fù)擔(dān)3055元。如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于湖北省十堰市中級人民法院。本判決發(fā)生法律效力后，當(dāng)事人必須履行。一方拒絕履行的，對方當(dāng)事人可以向人民法院申請執(zhí)行。申請執(zhí)行的期間為二年，該期間從法律文書規(guī)定履行期間的最后一日起計(jì)算。