亚洲综合图片在线观看免费|99精国产麻豆久久婷婷|黄片毛片三级片在线观看|免费无码性爱短片|超碰惹怒人人操人人摸|日韩精品a毛片a免费视频|超碰男人无码色综合福利|91成人超碰乱精品|亚洲一二区视频亚洲狼人|我是成年人想看日本成人黄色A片

歡迎訪(fǎng)問(wèn)中國(guó)律師網(wǎng)!

咨詢(xún)熱線(xiàn) 023-8825-6629

江蘇南通二建集團(tuán)有限公司與大慶石油管理局有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一審民事判決書(shū)

2021-06-09 塵埃 評(píng)論0

原告:江蘇南通二建集團(tuán)有限公司。住所地:江蘇省啟東市人民中路***號(hào)。
法定代表人:楊曉東,該公司董事長(zhǎng)。
委托訴訟代理人:茍學(xué)志,黑龍江磊源律師事務(wù)所律師。
被告:大慶石油管理局有限公司。住所地:黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)龍南。
法定代表人:孫龍德,該公司總經(jīng)理。
委托訴訟代理人:姜帥,男,1979年1月26日出生,漢族,大慶石油管理局有限公司礦區(qū)事業(yè)部工作人員,住大慶市讓胡路區(qū)。
委托訴訟代理人:楊洪剛,黑龍江鴻大律師事務(wù)所律師。

原告江蘇南通二建集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)南通二建)與被告大慶石油管理局有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)管理局)建設(shè)工程施工合同糾紛一案,本院于2018年7月13日立案后,依法適用普通程序,公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告南通二建的委托訴訟代理人茍學(xué)志,被告管理局的委托訴訟代理人姜帥、楊洪剛到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告南通二建向本院提出訴訟請(qǐng)求:一、判令被告支付工程款本金15256783元,并按照年利率6%支付2013年12月30日起至實(shí)際給付之日逾期付款利息損失及違約金(截至2018年6月30日的利息為4119331.41元);二、訴訟費(fèi)用由被告負(fù)擔(dān)。事實(shí)與理由:2012年11月,原、被告訂立油田建設(shè)(維修)工程施工合同,約定由原告負(fù)責(zé)被告乘南四小區(qū)環(huán)境綜合整治工程二標(biāo)段花崗巖墻面項(xiàng)目的施工,合同工期為2012年11月25日至2013年12月30日。原告包工包料,被告在竣工結(jié)算前支付70%工程款。質(zhì)保金為5%,質(zhì)保期為竣工合格后的兩年。合同訂立后,原告按照合同約定進(jìn)行施工,并在2013年12月30日前施工完畢。2013年12月30日,經(jīng)大慶油田礦區(qū)服務(wù)事業(yè)部乘風(fēng)地區(qū)環(huán)境整治項(xiàng)目部驗(yàn)收合格后,涉案工程交付給被告使用。該項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后,原告向被告提交結(jié)算文件,但被告一直拖延拒不進(jìn)行結(jié)算。現(xiàn)涉案工程經(jīng)雙方結(jié)算后確定總價(jià)款為41139483元,但被告僅支付25882700元,剩余15256783元未付。依照合同約定,該工程質(zhì)保期已過(guò),被告違反合同約定逾期支付工程款,其行為已構(gòu)成違約,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)逾期支付工程款利息損失的責(zé)任。為維護(hù)自身合法權(quán)益,訴至法院,請(qǐng)求依法裁決。
被告管理局辯稱(chēng),不同意原告要求我公司自2013年12月30日起按照逾期付款利息支付違約金損失的訴訟請(qǐng)求,原告主張的事實(shí)和理由與實(shí)際情況不符。一、在涉案工程的施工過(guò)程中,原告存在違約情形,逾期交工長(zhǎng)達(dá)一年之久。按照雙方合同約定,涉案工程的開(kāi)工日期為2012年11月25日,竣工日期為2012年12月30日,并非訴狀中所稱(chēng)的2013年12月30日。依據(jù)雙方合同的第七條第一項(xiàng)的約定,原告逾期交付工程應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。二、原告在竣工驗(yàn)收后沒(méi)能按照合同約定向建設(shè)方提供工程結(jié)算的內(nèi)業(yè)資料及相關(guān)手續(xù),導(dǎo)致工程結(jié)算發(fā)生遲延,對(duì)此原告存在過(guò)錯(cuò),與我公司無(wú)關(guān)。三、合同約定的暫定價(jià)格為3773萬(wàn)元,在2018年3月21日,在原告未移交工程結(jié)算資料的前提下,被告進(jìn)行了工程結(jié)算,涉案工程超出了合同的計(jì)劃投資額。為此,依據(jù)雙方合同約定及《大慶油田有限責(zé)任公司地面建設(shè)工程竣工結(jié)算管理實(shí)施細(xì)則(試行)》以及相關(guān)竣工結(jié)算工作要求的規(guī)定,需要由原告申請(qǐng)涉案工程的增補(bǔ)合同,而原告申請(qǐng)辦理增補(bǔ)合同的時(shí)間為2018年5月30日;同時(shí),原告向我公司移交涉案工程全部據(jù)以結(jié)算的內(nèi)業(yè)資料的時(shí)間為2018年8月20日。綜上,原告在施工、結(jié)算以及竣工驗(yàn)收的過(guò)程中均存在違約行為,現(xiàn)要求我公司自2013年12月30日起支付利息損失的訴訟請(qǐng)求不當(dāng),不應(yīng)得到支持。鑒于上述違約行為的存在,我公司將對(duì)原告提起反訴。
為支持其訴訟請(qǐng)求,原告南通二建舉證如下:
一、油田建設(shè)(維修)工程施工合同。證明內(nèi)容:2012年11月25日,原、被告訂立建設(shè)工程施工合同,約定原告負(fù)責(zé)乘南四小區(qū)環(huán)境綜合整治工程二標(biāo)段花崗巖墻面的施工,面積34297平方米,開(kāi)工日期為2012年11月25日,承包方式為包工包料,合同價(jià)款暫定為3770萬(wàn)元,質(zhì)保期為兩年。如有一方拖延辦理結(jié)算手續(xù),由責(zé)任方按照工程預(yù)算造價(jià)的日萬(wàn)分之一向?qū)Ψ街Ц哆`約金。合同約定,工程經(jīng)驗(yàn)合格后承包方在十五日內(nèi)提出結(jié)算報(bào)告,發(fā)包人在收到結(jié)算報(bào)告后的三十日內(nèi)辦理工程款的結(jié)算。依照合同約定,工程款的結(jié)算并未要求以提供內(nèi)業(yè)資料為前提。被告油田管理局質(zhì)證稱(chēng),對(duì)該證據(jù)的真實(shí)性無(wú)異議,但對(duì)證明問(wèn)題有異議。首先,該合同明確約定涉案工程的開(kāi)工日期為2012年11月25日,竣工日期為2012年12月30日,原告的陳述及其提供的竣工驗(yàn)收資料清楚地證明涉案工程比合同約定的竣工日期晚了一年,按照合同第七條第一款的約定,原告應(yīng)當(dāng)向被告承擔(dān)工程預(yù)算造價(jià)日千分之一的違約金。其次,合同第四條第四款以及補(bǔ)充條款第一項(xiàng)均明確約定了工程的結(jié)算事宜依照合同約定處理,同時(shí)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行大慶油田有限責(zé)任公司現(xiàn)行有關(guān)的結(jié)算文件,《大慶油田有限責(zé)任公司地面建設(shè)工程竣工結(jié)算管理實(shí)施細(xì)則(試行)》為該合同的有效的、不可分割的關(guān)于結(jié)算內(nèi)容的組成部分。第三,依照合同第六條第四款第四項(xiàng)、第五項(xiàng)的規(guī)定,工程竣工驗(yàn)收合格后,從原告提供竣工驗(yàn)收資料之日起五日內(nèi)應(yīng)當(dāng)辦理包括工程內(nèi)業(yè)資料在內(nèi)的工程竣工結(jié)算等相關(guān)手續(xù)以及工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的批復(fù),批復(fù)后原告應(yīng)當(dāng)在三至十日內(nèi)將竣工資料裝訂成冊(cè)移交給被告,作為審查結(jié)算的依據(jù)。至此,依據(jù)被告事后提供的證據(jù),原告移交資料的時(shí)間應(yīng)為2018年8月20日。原告除承擔(dān)該違約責(zé)任外,還應(yīng)對(duì)涉案工程的逾期結(jié)算承擔(dān)不可推卸的責(zé)任。本院對(duì)該證據(jù)的真實(shí)性予以確認(rèn),對(duì)于涉案工程的竣工時(shí)間、結(jié)算資料的移交時(shí)間及違約責(zé)任等問(wèn)題,本院將另行論述。
二、工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄表四份、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。證明內(nèi)容:涉案工程經(jīng)相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收合格,時(shí)間為2013年12月30日。原告將合同約定的內(nèi)容履行完畢,已將工程交付給被告使用。被告管理局質(zhì)證稱(chēng),對(duì)該證據(jù)無(wú)異議,但涉案工程的竣工時(shí)間比合同約定逾期一年。本院對(duì)該證據(jù)的真實(shí)性予以確認(rèn)。
三、關(guān)于乘南四小區(qū)環(huán)境綜合整治工程二標(biāo)段工程合同變更的申請(qǐng)。證明內(nèi)容:2013年10月27日,原告施工面積增加11115.06平方米,合同價(jià)款增加680.24萬(wàn)元。被告工作人員于旭等人在該變更申請(qǐng)書(shū)上簽字,內(nèi)容為“按造價(jià)中心概算審查意見(jiàn)執(zhí)行,同意變更?!弊C明原告已將該項(xiàng)目的結(jié)算材料報(bào)送至被告處,因?yàn)楸桓娴脑驅(qū)е峦涎咏Y(jié)算。被告管理局質(zhì)證稱(chēng),對(duì)該證據(jù)的真實(shí)性無(wú)異議,但對(duì)證明問(wèn)題有異議。因工程量的調(diào)增導(dǎo)致合同價(jià)款的變更,具體變更金額依照合同及大慶油田有限責(zé)任公司結(jié)算規(guī)定待結(jié)算數(shù)額確定后方可辦理正規(guī)合同的增補(bǔ)變更事宜。而本案結(jié)算時(shí)間延后,原告負(fù)有過(guò)錯(cuò)責(zé)任,所以增補(bǔ)合同的時(shí)間也相應(yīng)延后。本院對(duì)該證據(jù)的真實(shí)性予以確認(rèn)。
四、關(guān)于乘南四小區(qū)環(huán)境綜合整治工程合同調(diào)整的情況說(shuō)明、創(chuàng)業(yè)城外墻大理石項(xiàng)目明細(xì)表。證明內(nèi)容:原告施工面積增加,按照被告的要求申請(qǐng)對(duì)合同價(jià)款進(jìn)行調(diào)整,同時(shí)原告已將施工工程結(jié)算材料及增加工程部分結(jié)算材料提交給被告,并要求對(duì)增加部分的合同進(jìn)行補(bǔ)簽。這兩份證據(jù)上均有被告負(fù)責(zé)人王鵬昊的簽字確認(rèn)。被告管理局質(zhì)證稱(chēng),對(duì)該證據(jù)無(wú)異議。本院對(duì)該證據(jù)的真實(shí)性予以確認(rèn)。
為支持其辯解意見(jiàn),被告油田管理局舉證如下:
一、基建檔案交接文據(jù)。證明內(nèi)容:涉案工程的經(jīng)濟(jì)資料、文字資料、竣工圖紙、PDF掃描件等結(jié)算驗(yàn)收的基礎(chǔ)資料的移交時(shí)間為2018年8月20日,原告自工程竣工驗(yàn)收后就怠于申請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ)合同的變更和移交基建資料,導(dǎo)致結(jié)算延后,對(duì)此應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任和結(jié)算拖延的過(guò)錯(cuò)責(zé)任。原告南通二建質(zhì)證稱(chēng),對(duì)該證據(jù)的真實(shí)性有異議。我方已按照竣工報(bào)告的要求在2013年12月30日前將涉案工程的資料交付給被告,至于被告內(nèi)部的交接手續(xù)及時(shí)間與我方無(wú)關(guān),不應(yīng)以被告內(nèi)部的交接時(shí)間來(lái)確定我方與被告之間的交接時(shí)間,而且該證據(jù)系被告單方制作,不應(yīng)作為定案依據(jù)。對(duì)于涉案工程資料的移交時(shí)間、結(jié)算拖延的原因等問(wèn)題,本院將另行論述。
二、申請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ)合同報(bào)告。證明內(nèi)容:2018年5月30日,原告在結(jié)算后提出增補(bǔ)合同的申請(qǐng),涉案工程于2018年3月21日最終審定金額為41139483.29元,由此可以證明原告申請(qǐng)時(shí)間延后,其主張利息的違約責(zé)任不能得到支持。原告南通二建質(zhì)證稱(chēng),對(duì)該證據(jù)的真實(shí)性無(wú)異議,對(duì)證明問(wèn)題有異議。我方在工程施工完畢后一直向被告提出審計(jì)以及增補(bǔ)的申請(qǐng),我方提交的相關(guān)證據(jù)都能夠證明。被告一直在拖延審計(jì)和增補(bǔ)合同,截至開(kāi)庭前被告仍未與我方就增加的工程款簽訂補(bǔ)充合同。本院對(duì)該證據(jù)的真實(shí)性予以確認(rèn),對(duì)于原告申請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ)合同時(shí)間是否延后、是否有權(quán)要求被告承擔(dān)違約責(zé)任的問(wèn)題,將另行論述。
三、《大慶油田有限責(zé)任公司地面建設(shè)工程竣工結(jié)算管理實(shí)施細(xì)則(試行)》及《大慶油田有限責(zé)任公司2013年建設(shè)項(xiàng)目竣工結(jié)算、決算工作要求》。證明內(nèi)容:這兩份文件系大慶油田有限責(zé)任公司現(xiàn)行有效的關(guān)于局內(nèi)所屬建設(shè)工程在辦理結(jié)算過(guò)程中關(guān)于時(shí)限、條件、規(guī)則及要求的規(guī)范性文件,在官方網(wǎng)站上有公示,涉案合同對(duì)結(jié)算文件的適用也有明確約定。依照合同約定,原告應(yīng)當(dāng)在工程驗(yàn)收合格后的十五日內(nèi)提出結(jié)算報(bào)告,建設(shè)方應(yīng)當(dāng)在不少于四十五日內(nèi)的時(shí)間內(nèi)審查批準(zhǔn)然后辦理工程款的結(jié)算,作如此約定的前提應(yīng)當(dāng)是原告按照文件的要求將工程竣工的內(nèi)業(yè)資料如期向建設(shè)方提供并納入正常的結(jié)算軌道,但原告至今尚未向被告提交結(jié)算手續(xù),先行違約。原告南通二建質(zhì)證稱(chēng),對(duì)該組證據(jù)的真實(shí)性有異議。該證據(jù)系被告單方制作,屬于內(nèi)部管理文件,不具備法律效力,且明顯加重對(duì)方責(zé)任,規(guī)避自身風(fēng)險(xiǎn)。我方一直向被告申請(qǐng)要求結(jié)算,但因被告的原因至今未能結(jié)算。依照最高院的相關(guān)規(guī)定,內(nèi)部的審計(jì)文件不得作為審理案件的依據(jù),上述文件與本案無(wú)關(guān)。本院對(duì)該組證據(jù)的真實(shí)性予以確認(rèn),對(duì)于如何參照該組證據(jù)確定工程結(jié)算時(shí)間的問(wèn)題,本院將另行論述。
通過(guò)庭審調(diào)查,結(jié)合雙方當(dāng)事人的起訴、辯解意見(jiàn)及舉證、質(zhì)證情況,本院依法認(rèn)定本案基本事實(shí)如下:
2012年11月,原告南通二建與被告管理局訂立油田建設(shè)(維修)工程施工合同,主要內(nèi)容為:被告將乘南四小區(qū)環(huán)境綜合整治工程二標(biāo)段花崗巖墻面施工工程發(fā)包給原告施工,施工面積為34297平方米(以施工圖為準(zhǔn));施工日期為2012年11月25日至2012年12月30日;承包方式為包工包料;合同價(jià)款暫定為3770萬(wàn)元,最終價(jià)款以被告工程造價(jià)管理中心審定的結(jié)算金額為準(zhǔn);工程竣工驗(yàn)收合格后,原告應(yīng)當(dāng)在三至十日內(nèi)將竣工資料裝訂成冊(cè)送交被告,作為審查結(jié)算的依據(jù),被告應(yīng)當(dāng)在收到竣工資料后的三至十日內(nèi)審查完畢;工程經(jīng)驗(yàn)收合格后,原告在十五日內(nèi)提出結(jié)算報(bào)告,被告應(yīng)當(dāng)在收到報(bào)告并審查批準(zhǔn)后,在三十日內(nèi)辦理工程款的結(jié)算手續(xù)。
在2012年11月29日合同審批生效前,原告已開(kāi)始進(jìn)行施工活動(dòng)。2013年10月27日,原告向大慶油田礦區(qū)服務(wù)事業(yè)部遞交了關(guān)于工程合同變更的申請(qǐng),因外墻大理石施工面積增加11115.06平方米,故申請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ)合同價(jià)款680.24萬(wàn)元,變更后合同的最終價(jià)款為4453.24萬(wàn)元。同年11月23日,大慶油田礦區(qū)服務(wù)事業(yè)部作出回復(fù),同意對(duì)合同價(jià)款進(jìn)行變更,但需按造價(jià)中心概算審查意見(jiàn)執(zhí)行。2013年12月17日,大慶油田房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司向大慶油田基建管理中心作出情況說(shuō)明,認(rèn)為原告的實(shí)際施工面積在合同約定的基礎(chǔ)上增加了11115.06平方米,工程造價(jià)新增680.24萬(wàn)元,需要對(duì)該合同的價(jià)款進(jìn)行調(diào)整。2014年1月20日,基建管理中心的負(fù)責(zé)人作出回復(fù),認(rèn)為上述事實(shí)屬實(shí),同意變更。2018年3月21日,大慶油田有限責(zé)任公司工程造價(jià)管理中心對(duì)涉案工程最終總造價(jià)審定為41139483.29元。為此,原告于2018年5月30日向大慶油田礦建中心發(fā)出申請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ)合同報(bào)告書(shū),依照上述審定的總造價(jià),申請(qǐng)?jiān)鲅a(bǔ)合同價(jià)款3409483.29元。同年6月10日,相關(guān)負(fù)責(zé)人作出回復(fù),認(rèn)為工程造價(jià)均已審查完畢,手續(xù)齊全,符合要求。
另查明,2013年12月30日,大慶油田礦區(qū)服務(wù)事業(yè)部乘風(fēng)地區(qū)環(huán)境整治工程項(xiàng)目部完成了對(duì)工程的審查,認(rèn)為該工程達(dá)到了合同約定、設(shè)計(jì)圖紙的要求和國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,工程無(wú)甩項(xiàng),質(zhì)量合格,同意竣工驗(yàn)收并交付使用。
再查明,被告就涉案工程已向原告累計(jì)支付工程款25882700元,截至本案訴訟前還有15256783元工程尾款尚未支付,其中包含管理局預(yù)留的工程質(zhì)量保證金2056974元(41139483.29元×5%)。涉案工程的保修期為兩年,已于2015年12月30日屆滿(mǎn)。
本院認(rèn)為,本案系建設(shè)工程施工合同糾紛。庭審過(guò)程中,被告管理局對(duì)原告南通二建主張的涉案工程總價(jià)款、已付工程款及未付工程款的金額均予認(rèn)可,本院依法予以確認(rèn),故本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)為被告是否應(yīng)當(dāng)向原告支付剩余工程款部分的利息及利息的起算時(shí)間問(wèn)題。一、依照建設(shè)工程施工合同的約定,被告應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定和工程進(jìn)展情況撥付工程各種款項(xiàng),在結(jié)算完畢時(shí)除保修款外的其余部分需一次性支付完畢。本案中,涉案工程已竣工驗(yàn)收并交付使用,因此被告應(yīng)當(dāng)依照上述條款的約定在工程款結(jié)算完畢時(shí)將未付工程款向原告支付。因此,如何認(rèn)定工程款結(jié)算的時(shí)間及雙方在結(jié)算時(shí)是否履行各自義務(wù)及相應(yīng)產(chǎn)生的法律后果,是處理本案的關(guān)鍵問(wèn)題。建設(shè)工程施工合同第六條第四款第六項(xiàng)約定,工程經(jīng)驗(yàn)收合格后,原告在十五日內(nèi)提出結(jié)算報(bào)告,被告收到報(bào)告并經(jīng)審查批準(zhǔn)后,在三十日內(nèi)辦理工程款的結(jié)算,但對(duì)于提出結(jié)算報(bào)告需提交何種資料、具體程序如何履行等問(wèn)題,并未作出詳細(xì)約定,僅約定依照大慶油田有限責(zé)任公司的相關(guān)文件進(jìn)行,因此在確定工程結(jié)算時(shí)間時(shí)應(yīng)當(dāng)以大慶油田有限責(zé)任公司與涉案工程類(lèi)型相關(guān)的結(jié)算文件的有關(guān)規(guī)定作為依據(jù)進(jìn)行審查。對(duì)此,被告提交的《大慶油田有限責(zé)任公司地面建設(shè)工程竣工結(jié)算管理實(shí)施細(xì)則(試行)》對(duì)油氣田地面建設(shè)工程結(jié)算資料管理的有關(guān)工作時(shí)限、結(jié)算資料內(nèi)容及其他相關(guān)要求等問(wèn)題作出了規(guī)定,被告主張依照該規(guī)定的要求原告未能履行合同義務(wù),導(dǎo)致工程結(jié)算延遲,無(wú)權(quán)要求支付工程款的利息。本院認(rèn)為,該實(shí)施細(xì)則系大慶油田有限責(zé)任公司以中國(guó)石油天然氣股份有限公司《油氣田地面建設(shè)工程(項(xiàng)目)竣工驗(yàn)收手冊(cè)》為依據(jù),針對(duì)大慶油氣田地面建設(shè)工程的結(jié)算管理問(wèn)題作出的具體規(guī)定。本案中,原告施工的工程內(nèi)容為乘南四小區(qū)環(huán)境綜合整治工程二標(biāo)段花崗巖墻面幕墻施工,該工程并不屬于上述文件規(guī)定的油氣田地面建設(shè)工程,對(duì)于該工程結(jié)算時(shí)間、程序有關(guān)問(wèn)題的認(rèn)定,不能以該文件作為依據(jù)。因此,被告未能就結(jié)算所依據(jù)的大慶油田有限責(zé)任公司的相關(guān)文件完成舉證責(zé)任,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證不能的后果,對(duì)于工程結(jié)算的時(shí)間應(yīng)視為雙方約定不明。依照《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第十八條的規(guī)定,利息從應(yīng)付工程價(jià)款之日計(jì)付,當(dāng)事人對(duì)付款時(shí)間約定不明的,如建設(shè)工程已實(shí)際交付,交付之日為支付利息的起算時(shí)間。本案中,涉案工程已于2013年12月30日通過(guò)竣工驗(yàn)收并交付使用,故被告應(yīng)當(dāng)自2013年12月31日起,以中國(guó)人民銀行公布的同類(lèi)貸款利率標(biāo)準(zhǔn)向原告支付利息。二、對(duì)于工程質(zhì)量保證金是否收取占有期間利息的問(wèn)題,合同并未作出約定,本院依照建筑市場(chǎng)的一般習(xí)慣,對(duì)于被告留存的工程質(zhì)量保證金部分,自涉案工程保修期滿(mǎn)的次日開(kāi)始計(jì)取利息。

綜上,對(duì)于原告江蘇南通二建集團(tuán)有限公司訴訟請(qǐng)求中的合理部分,本院依法予以支持。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第八條、第六十條,《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第十八條第一項(xiàng)之規(guī)定,判決如下:

一、被告大慶石油管理局有限公司于本判決生效后十日內(nèi)向原告江蘇南通二建集團(tuán)有限公司支付工程款15256783元,并自2013年12月31日起以13199809元為基數(shù)按照中國(guó)人民銀行公布的同類(lèi)貸款利率標(biāo)準(zhǔn)支付利息至實(shí)際給付之日止,自2015年12月31日起以2056974元為基數(shù)按照中國(guó)人民銀行公布的同類(lèi)貸款利率標(biāo)準(zhǔn)支付利息至實(shí)際給付之日止;
二、駁回原告江蘇南通二建集團(tuán)有限公司的其他訴訟請(qǐng)求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條的規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)138057元,由被告大慶石油管理局有限公司負(fù)擔(dān)。
如不服本判決,可以在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按照對(duì)方當(dāng)事人或者代表人的人數(shù)提出副本,上訴于黑龍江省高級(jí)人民法院。

審判長(zhǎng) 周鐵峰
審判員 楊社娟
審判員 齊少游

書(shū)記員: 李洋

Related posts

評(píng)論

成為第一個(gè)評(píng)論者

發(fā)表評(píng)論

評(píng)論

你的郵件地址不會(huì)公開(kāi). *表示必填

Top