原告:武漢市富泰天樂農(nóng)業(yè)設(shè)施安裝有限公司,住所地武漢市蔡甸區(qū)玉賢街車嶺村,統(tǒng)一社會信用代碼91420114086637765H。
法定代表人:王武元,該公司董事長。
委托訴訟代理人:朱瑞華,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,武漢市蔡甸區(qū)城關(guān)法律服務(wù)所法律工作者,執(zhí)業(yè)證號31701011101068,住湖北省武漢市蔡甸區(qū),代理權(quán)限為一般代理。
被告:武漢隆某某農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司,住所地武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新大道888號高農(nóng)生物園總部B區(qū)1#樓520室,統(tǒng)一社會信用代碼91420100771394722A。
法定代表人:曹永勝,該公司經(jīng)理。
委托訴訟代理人:張志全,湖北春園律師事務(wù)所律師,代理權(quán)限為一般代理。
委托訴訟代理人:陳青松,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,系該公司財務(wù)經(jīng)理,住武漢市洪山區(qū)。代理權(quán)限為一般代理。
原告武漢市富泰天樂農(nóng)業(yè)設(shè)施安裝有限公司(以下簡稱富泰公司)與被告武漢隆某某農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(隆某某公司)合同糾紛一案,本院于2017年8月16日立案后,依法適用簡易程序,公開開庭進(jìn)行了審理。原告富泰公司的委托訴訟代理朱瑞華、被告隆某某公司的委托訴訟代理人張志全、陳青松到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
富泰公司向本院提出訴訟請求:1、請求判令被告隆某某公司向原告富泰公司支付欠款共計人民幣567497.00元;2、本案的訴訟費由被告承擔(dān)。事實和理由:2013年9月16日原告與被告經(jīng)雙方協(xié)議簽訂《鋼架大棚施工合同》,被告將位于張灣街華英村蔬菜鋼架大棚制造安裝工程發(fā)包給原告施工,共計233.49畝,每畝價格為5300元。工程完工后經(jīng)雙方結(jié)算,總價格為1237497.00元,被告分別于2014年4月30日付20萬,2015年12月8日付30萬元,2016年1月19日付20萬,共計70萬元,下欠537497元,同時原告為被告墊付工程資料款3萬元,共下欠567497元。此后原告多次向被告催要,被告以資金困難為由拒付。為此依據(jù)合同法、民訴法的規(guī)定提起訴訟。
隆某某公司辯稱,原告富泰公司和被告最終認(rèn)定鋼架大棚已經(jīng)付款70萬元,但是原告施工的設(shè)施大棚經(jīng)市農(nóng)機局、市財政局委托的第三方湖北中圖勘察設(shè)計規(guī)劃有限公司和湖北省農(nóng)業(yè)機械鑒定站驗收,結(jié)論為鋼架大棚主材質(zhì)基本合格,部分不合格管材、配件及安裝質(zhì)量需進(jìn)一步整改、更換,即原告施工的設(shè)施大棚未通過市級驗收,應(yīng)為不合格,后雖經(jīng)整改但一直未能通過政府相關(guān)部門的驗收。原告與被告在2015年12月24日簽訂了《鋼架大棚付款備忘錄》約定了余款在政府相關(guān)部門出具驗收合格證明后,雙方根據(jù)最終驗收結(jié)果進(jìn)行第三次付款核算,核算完成后在一個月內(nèi)付款,現(xiàn)在原告施工的設(shè)施大棚整改后仍未通過市區(qū)兩級政府相關(guān)部門驗收合格,付款條件未成立。所以原告的訴請沒有事實和法律依據(jù),請求駁回原告的全部訴訟請求。
本院經(jīng)審理認(rèn)定事實如下:2013年9月16日,武漢市富泰天樂農(nóng)業(yè)設(shè)施配件廠(以下簡稱富泰配件廠)與隆某某公司簽訂《鋼架大棚施工合同》一份,約定隆某某公司將位于蔡甸區(qū)張灣街所在地500畝鋼架大棚制造安裝任務(wù)交給富泰配件廠實施,協(xié)議合同單價為16700元/畝,總價共計8350000元,協(xié)議工期2013年9月16日至2013年12月20日,共計95天。2013年9月30日,富泰配件廠與隆某某公司簽訂《鋼架大棚施工補充協(xié)議》一份,對《鋼架大棚施工合同》進(jìn)行完善和補充說明,約定隆某某公司將位于蔡甸區(qū)張灣街華英村所在地1300畝鋼架大棚制造安裝任務(wù)交給富泰配件廠實施,協(xié)議合同單價為16300元/畝,總價共計21190000元,協(xié)議工期2013年10月1日至2013年12月20日,共計80天,鋼架大棚應(yīng)符合《武漢市7萬畝設(shè)施蔬菜基地項目單棟鋼架大棚建設(shè)技術(shù)規(guī)范》的要求。該鋼架大棚建設(shè)項目是武漢市7萬畝設(shè)施蔬菜基地建設(shè)項目的一部分,屬于政府財政補貼項目,政府補貼企業(yè)11000元/畝,差價部分即5300元/畝由被告自籌。
武漢市富泰天樂農(nóng)業(yè)設(shè)施配件廠系個人獨資企業(yè),2014年1月6日采取注銷新設(shè)方式辦理工商登記,登記注冊了武漢市富泰天樂農(nóng)業(yè)設(shè)施安裝工程有限公司即原告,富泰配件廠名下的債權(quán)、資產(chǎn)及合同權(quán)益未盡事宜自2014年1月6日起全部轉(zhuǎn)由新設(shè)立的富泰公司,即富泰配件廠原有的債權(quán)全部由富泰公司享有,原合同權(quán)利義務(wù)也由富泰公司承擔(dān)。
《鋼架大棚施工補充協(xié)議》簽訂后,富泰公司按照該協(xié)議的約定為隆某某公司進(jìn)行大棚建造,經(jīng)雙方認(rèn)可后,富泰公司為隆某某公司完成的最終大棚建成面積為233.49畝。2014年6月5日,隆某某公司對涉案鋼架大棚向武漢市蔡甸區(qū)張灣街辦事處以及蔡甸區(qū)設(shè)施蔬菜基地領(lǐng)導(dǎo)小組申請驗收,區(qū)級評審結(jié)論為該項目按要求全面完成了各項設(shè)施內(nèi)容,項目建設(shè)符合驗收標(biāo)準(zhǔn),同意申報市級驗收。2015年2月16日,武漢市農(nóng)業(yè)委員會和武漢市財政局共同制作武農(nóng)計[2015]22號文件對武漢市7萬畝設(shè)施蔬菜基地建設(shè)項目驗收結(jié)果和補貼資金方案作了通知,市級驗收結(jié)果為全市設(shè)施大棚和危灌工程主材材質(zhì)基本合格。2015年3月3日,武漢市農(nóng)業(yè)委員會制作《關(guān)于市7萬畝設(shè)施蔬菜基地建設(shè)項目蔡甸區(qū)設(shè)施大棚市級驗收結(jié)果及整改意見的通知》要求蔡甸區(qū)農(nóng)業(yè)、農(nóng)機主管部門要對照市級驗收質(zhì)量檢測報告組織開展全面復(fù)查,指導(dǎo)和督促相關(guān)業(yè)主進(jìn)行整改,要求于2015年6月30日前全部整改到位。在該文件通知前,2015年1月13日,富泰公司對鋼架大棚完成了維修整改,1月22日,隆某某公司在整改登記表上加蓋公司印章對大棚整改完成加以確認(rèn)。2015年12月8日,武漢市蔡甸區(qū)人民政府就鋼架大棚發(fā)現(xiàn)的問題以及整改情況向市審計局做了報告,在已完成整改的6個問題中包括部分項目建設(shè)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的的問題,經(jīng)整改后,項目業(yè)主出具了認(rèn)定書,監(jiān)理公司出具質(zhì)量達(dá)標(biāo)的檢測報告。
另查明,隆某某公司于2014年4月28日向富泰公司支付工程款20萬元,于2015年12月24日向富泰公司支付工程款30萬元,于2016年1月12日向富泰公司支付工程款20萬元,共計支付工程款70萬元。富泰公司與隆某某公司于2015年12月24日簽訂《鋼架大棚付款備忘錄》一份,約定余款在相關(guān)部門出具驗收合格證明后,雙方根據(jù)最終驗收結(jié)果進(jìn)行第三次付款核算,核算完成后,隆某某公司一個月內(nèi)將余款一次性支付給富泰公司。
本院認(rèn)為原告富泰公司與被告隆某某公司簽訂的《鋼架大棚付款備忘錄》約定了工程余款支付的條件,本案雙方爭議的焦點在于付款條件是否達(dá)到的問題,即原告對鋼架大棚的質(zhì)量進(jìn)行整改后是否經(jīng)過相關(guān)部門的驗收合格。被告認(rèn)為原告搭建的大棚整改后,還需通過市區(qū)兩級政府相關(guān)部門驗收合格,然后再進(jìn)行核算后付款,現(xiàn)在鋼架大棚整改后未經(jīng)過驗收合格,沒有達(dá)到付款條件,所以不予付款;原告認(rèn)為鋼架大棚整改工作已經(jīng)完成并合格,被告公司加蓋公章予以確認(rèn)了,監(jiān)理公司也加蓋了公司印章予以認(rèn)可,說明整改合格已經(jīng)達(dá)到了付款條件,被告應(yīng)支付剩余工程款。本院認(rèn)為,原告富泰公司依照武漢市蔡甸區(qū)農(nóng)業(yè)委員會出具的蔡甸區(qū)鋼架大棚質(zhì)量整改登記表上的整改項目,對鋼架大棚質(zhì)量問題進(jìn)行了逐一整改,并得到被告隆某某公司和監(jiān)理公司武漢金龍建設(shè)監(jiān)理有限公司的認(rèn)可,說明整改工作已經(jīng)完成,武漢市蔡甸區(qū)人民政府也向市審計局做了報告,認(rèn)定鋼架大棚質(zhì)量經(jīng)整改后,項目業(yè)主出具了認(rèn)定書,監(jiān)理公司出具了質(zhì)量達(dá)標(biāo)的檢測報告,說明整改工作完成并合格。武漢市蔡甸區(qū)農(nóng)業(yè)委員會于2015年12月17日制作蔡甸區(qū)公司(合作社)與農(nóng)戶鋼架大棚面積劃分一覽表,認(rèn)定富泰公司為隆某某公司搭建的大棚面積為234.98畝,并于2017年1月24日向富泰公司支付了鋼架大棚補貼資金18480900元,包括隆某某公司項目的剩余補貼資金1996000萬元,說明整改后的鋼架大棚已經(jīng)合格,政府補貼也予以了發(fā)放。本院結(jié)合上述事實認(rèn)為,富泰公司對于鋼架大棚質(zhì)量的整改工作已全部完成并合格,付款條件已經(jīng)達(dá)到,對于被告不付款的抗辯意見本院不予采納。原告請求按照233.49畝的鋼架大棚面積和每畝單價5300元的標(biāo)準(zhǔn)計算工程款,被告在庭審中表示認(rèn)可故本院對原告的上述請求予以支持。即被告隆某某公司應(yīng)付工程款233.49畝×5300元/畝=1237497元,已支付700000元,還應(yīng)向原告支付工程款537497元。對于原告要求被告支付其已墊付的農(nóng)業(yè)局資料費30000元的請求無相應(yīng)證據(jù)證實,本院不予認(rèn)可。
綜上,依照《中華人民共和國合同法》第四十四條、六十條、一百零七條,《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十二條的規(guī)定,判決如下:
一、被告武漢隆某某農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)向原告武漢市富泰天樂農(nóng)業(yè)設(shè)施安裝有限公司支付工程款537497元;
二、駁回原告武漢市富泰天樂農(nóng)業(yè)設(shè)施安裝有限公司的其他訴訟請求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
本案案件受理費9475元,減半收取4737.5元,由原告武漢市富泰天樂農(nóng)業(yè)設(shè)施安裝有限公司負(fù)擔(dān)150.5元,由被告武漢隆某某農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司負(fù)擔(dān)4587元。
如不服本判決,可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于湖北省武漢市中級人民法院。
審判員 羅 英
書記員:陳瑞敏
成為第一個評論者