原告：
武漢東方建設(shè)集團(tuán)有限公司十堰分公司。住所地：十堰市張灣區(qū)七里埡*號2-2-3。
負(fù)責(zé)人：王曉林，任公司總經(jīng)理職務(wù)。
委托訴訟代理人：李超，系公司員工。
委托訴訟代理人：王流成，
湖北立豐（十堰）律師事務(wù)所律師。
被告：
鄖西縣廣廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。住所地：鄖西縣城關(guān)鎮(zhèn)鄖西大道**號。
法定代表人：高云東，任公司經(jīng)理職務(wù)。
委托訴訟代理人：王健康，
湖北正星律師事務(wù)所律師。
被告：陳某皇，男，****年**月**日出生，漢族，住湖北省襄陽市樊城區(qū)。
委托訴訟代理人：陳潔宇，
丹江口市新港法律服務(wù)所法律工作者。
原告
武漢東方建設(shè)集團(tuán)有限公司十堰分公司（以下簡稱武漢東方公司十堰分公司）與被告

鄖西縣廣廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱鄖西縣廣廈公司）、陳某皇建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院于2018年8月13日立案后，依法適用普通程序，公開開庭進(jìn)行了審理。原告武漢東方公司十堰分公司的委托訴訟代理人李超、王流成、被告鄖西縣廣廈公司的委托訴訟代理人王健康、陳某皇及其委托訴訟代理人陳潔宇到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
武漢東方公司十堰分公司向本院提出訴訟請求：1、判令被告鄖西縣廣廈公司立即支付工程款1457860元，并由被告陳某皇承擔(dān)連帶清償責(zé)任；2、判令被告鄖西縣廣廈公司向原告出具相關(guān)報稅憑證；3、判令二被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。事實(shí)和理由：原告與被告鄖西縣廣廈公司于2012年3月26日簽訂《水電工程承包協(xié)議書》，合同約定鄖西縣廣廈公司將其天潤華庭項目水電工程施工以包工包料方式承包給原告。被告陳某皇作為鄖西縣廣廈公司代表簽字（實(shí)為掛靠），合同加蓋有雙方公司公章。2016年該工程竣工驗收，同年11月22日雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，確定工程款為4600000元，并將原合同中由原告報稅變更為由被告報稅。經(jīng)多次催要，被告仍尚欠1457860元工程款至今未付。現(xiàn)依法訴諸貴院。
鄖西縣廣廈公司辯稱，原告主體不適格；我公司沒有與原告簽訂水電工程承包協(xié)議書，也沒有天潤華庭項目，更沒有委托陳某皇與原告簽訂協(xié)議書，所謂的公章也不是我公司的印章。請求依法駁回其訴請。
陳某皇辯稱，原告不具有法人資格，應(yīng)駁回其訴請；雙方簽訂的水電工程承包協(xié)議書屬違法分包，應(yīng)屬無效協(xié)議；本工程至今沒有經(jīng)過設(shè)計、施工、勘測、建設(shè)、監(jiān)理五方驗收，沒有按照合同約定達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)；本工程的工程款應(yīng)當(dāng)按照合同約定經(jīng)審計后支付，但至今只是雙方進(jìn)行了基本核算，沒有達(dá)到支付工程款的條件；原告不具備水電安裝的專業(yè)資質(zhì)，不應(yīng)支付工程款。
本院經(jīng)審理認(rèn)定事實(shí)如下：2012年，陳某皇從李玉明等合伙人處取得開發(fā)房地產(chǎn)天潤華庭項目（原為杏林嘉園項目）經(jīng)營權(quán)后，借用鄖西縣廣廈公司建筑資質(zhì)，于同年3月26日，以
鄖西縣廣廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司天潤華庭項目部名義（甲方）與武漢東方公司十堰分公司（乙方）簽訂《水電工程承包協(xié)議書》，將該項目工程的水電工程施工事宜分包給武漢東方公司十堰分公司進(jìn)行施工。該協(xié)議約定，工程名稱：鄖西縣廣廈地產(chǎn)開發(fā)有限公司天潤華庭項目，工程地點(diǎn)：十堰鄖西縣濱河大道，承包方式及范圍：包工包料，一號樓、二號樓、三號樓、四號樓、負(fù)一樓、一樓、施工圖（含圖紙變更）范圍內(nèi)水電預(yù)埋、避雷、消防預(yù)埋，三號樓、四號樓、施工圖（含圖紙變更）范圍內(nèi)給排水、熱給水、電氣安裝，合同價款及結(jié)算：1、結(jié)算方式：工程價款一號樓、二號樓、三號樓、四號樓、負(fù)一樓、一樓、施工圖（含圖紙變更）范圍內(nèi)水電預(yù)埋、避雷、消防預(yù)埋部分按2008年湖北省安裝定額計算經(jīng)審計部門審計后結(jié)算不下浮，依照此結(jié)算乙方自行繳納稅費(fèi)；三、四號樓給排水、熱給水、電氣安裝、部分按照2008年湖北省安裝定額計算經(jīng)審計部門審計后下浮10%后結(jié)算，依照此結(jié)算價款乙方自行繳納稅費(fèi)；施工中按國家規(guī)定應(yīng)檢測的必須經(jīng)有關(guān)部門檢測，檢測費(fèi)用由乙方自行繳納。（此審計必須按照國家審計法時間范圍內(nèi)完成審計，審計完成后甲方必須在一星期內(nèi)向乙方辦理總結(jié)算手續(xù)）。2、合同圖紙范圍外的增加部分按照2008年湖北省安裝定額計算經(jīng)審計部門審計后下浮10%后辦理結(jié)算手續(xù)。3、主材按照甲方確定的三個品牌比較后確定以書面形式通知乙方，送樣品由甲方封存，價格必須按有關(guān)規(guī)定經(jīng)甲方簽字為準(zhǔn)；審計方以此單價作為依據(jù)進(jìn)行計算。4、付款方式：甲方在乙方進(jìn)入安裝工程30%時開始付款即（三、四號樓標(biāo)準(zhǔn)層第三層完畢），按已完工程量的70%支付，待總工程進(jìn)入80%時即（三、四號樓標(biāo)準(zhǔn)層第九層完畢）甲方向乙方支付所完成部分的70%竣工前支付至總價款的70%，余款經(jīng)工程辦理驗收合格審計完成后除留3%保修金外全部付清。保修時間為一年，若無質(zhì)量問題甲方在到期后一星期內(nèi)一次性支付剩余工程款（保修金）。以上總價款支付百分比按照乙方早期向甲方提供的工程預(yù)算書為參照。此后，雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，約定：一、甲方將天潤華庭1#樓水電安裝工程全部交由乙方施工（包工包料）；單價按照湖北省2008年安裝定額計算，經(jīng)審計部門審計后下浮10%后辦理結(jié)算手續(xù)，由乙方報稅；主要材料價格由甲方委派簽字員簽字后生效，審計部門按照此主材價格計算，工期、質(zhì)量要求、都以原合同規(guī)定不變；二、甲乙雙方早期簽訂的合同中規(guī)定給水安裝進(jìn)戶即可，現(xiàn)經(jīng)甲乙要求將給水進(jìn)戶即可變更為給水系統(tǒng)進(jìn)戶后所有給水管道必須安裝至各功能間并預(yù)留接水端口（按照圖紙施工），此增加部分單價、主材簽字、質(zhì)量、工期均以原合同相符；三、甲乙雙方早期簽訂的合同中規(guī)定排水系統(tǒng)安裝至各功能間在衛(wèi)生間廚房等處預(yù)留三通，現(xiàn)應(yīng)甲方要求變更為各戶排水系統(tǒng)進(jìn)入各功能間并將各功能支管安裝到位，此增加部分單價、主材簽字、質(zhì)量、工期均以原合同相符；四、以上增加和變更部分按照圖紙要求施工，圖紙外增加部分另行計算單價：按照湖北省2008年安裝定額計算，經(jīng)審計部門審計后下浮10%辦理結(jié)算手續(xù)，由乙方報稅；主要材料價格由甲方委派簽字員簽字后生效，審計部門按照此主材價格計算；五、付款：此增加部分付款方式與甲乙雙方早期簽訂的《天潤華庭水電安裝合同》中付款方式合并付款。同時約定，本協(xié)議雙方簽字后生效，即成為《天潤華庭水電安裝合同》不可分割的組成部分，與其具有同等效力，除協(xié)議中明確所作修改的條款之外，原協(xié)議的其余部分應(yīng)完全繼續(xù)有效。2016年4月20日，陳某皇書面承諾“目前工程已竣工，與2016年6月20日以前將工程審計完成，并辦理結(jié)算手續(xù)……”。同年11月22日，陳某皇與武漢東方公司十堰分公司委托代理人段豪簽訂補(bǔ)充協(xié)議（二），約定將原合同按照2008年湖北省安裝定額通過審計結(jié)算工程價款，變更為按照2013年市場價格結(jié)算總工程款，工程總價款為460萬元（為不含稅價款）；原合同由乙方報稅變更為由甲方自行報稅。當(dāng)日，雙方對水電工程總價款進(jìn)行了結(jié)算，確認(rèn)工程總價款為460萬元、武漢東方公司十堰分公司已領(lǐng)取工程款3142140元，尚欠1457860元工程款至今未付，為此原告訴諸本院。

本院認(rèn)為，陳某皇無建筑施工資質(zhì)，鄖西縣廣廈公司允許借用其資質(zhì)，以其公司項目部名義與武漢東方公司十堰分公司簽訂《水電工程承包協(xié)議書》，該合同因違法出借、借用施工資質(zhì)行為而無效，因此雙方簽訂的水電安裝工程施工分包合同屬無效合同。對此，雙方均有過錯，但武漢東方公司十堰分公司已按合同約定要求完成了實(shí)際施工，陳某皇書面認(rèn)可工程已經(jīng)竣工，并承諾限定期限審計、辦理結(jié)算手續(xù)，逾期辦理自愿承擔(dān)違約責(zé)任，此后，雙方進(jìn)行了結(jié)算手續(xù)，且已實(shí)際支付了絕大部分工程款，應(yīng)視其對施工工程已竣工驗收和審計結(jié)果的認(rèn)同。武漢東方公司十堰分公司要求支付尚欠工程款等訴請，事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿，符合法律規(guī)定，本院予以支持。鄖西縣廣廈公司辯稱原告主體不適格、其未使用過“天潤華庭項目部”印章，未委托任何人簽訂協(xié)議、出具結(jié)算單，補(bǔ)充協(xié)議及承諾書系個人行為的抗辯意見，本院認(rèn)為武漢東方公司十堰分公司系依法設(shè)立并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照的法人的分支機(jī)構(gòu)，屬于我國民事訴訟法規(guī)定的“其他組織”的范疇；段豪的代理權(quán)問題在水電工程承包協(xié)議書中通過簽字已確認(rèn)，且庭審中，武漢東方公司十堰分公司對補(bǔ)充協(xié)議及結(jié)算中段豪的行為予以認(rèn)同；陳某皇抗辯協(xié)議由陳某皇報稅屬屬無效約定，且工程沒有經(jīng)過驗收、沒有達(dá)到支付工程款條件等意見，本院認(rèn)為補(bǔ)充協(xié)議約定由陳某皇報稅，只是實(shí)際出資繳納稅款人變更了，但稅法規(guī)定的納稅人仍然是原告，稅款金額未減少，并不損害國家利益，當(dāng)事人之間的約定真實(shí)、合法有效，故對該方面異議意見本院不予采納。依照《中華人民共和國合同法》第五十二條第（五）項、第五十八條、《中華人民共和國建筑法》第二十六條、《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條第（二）項、第二條之規(guī)定，判決如下：

一、被告陳某皇于本判決生效后一個月內(nèi)支付原告
武漢東方建設(shè)集團(tuán)有限公司十堰分公司工程款1457860元；被告
鄖西縣廣廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司負(fù)連帶清償責(zé)任；
二、被告
鄖西縣廣廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司向原告
武漢東方建設(shè)集團(tuán)有限公司十堰分公司出具工程款納稅憑證。
案件受理費(fèi)18001元，由被告陳某皇、
鄖西縣廣廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司共同負(fù)擔(dān)。
如逾期未履行，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于湖北省十堰市中級人民法院。
本判決發(fā)生法律效力后，當(dāng)事人必須履行。一方拒絕履行的，對方當(dāng)事人可以向人民法院申請執(zhí)行。申請執(zhí)行的期間為二年，該期間從法律文書指定履行期間的最后一日起計算。

審判長 吳遠(yuǎn)明
審判員 彭忠義
審判員 張一君

書記員： 譚亞麗