原告（反訴被告）：李某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，現(xiàn)住江蘇省海濱縣。委托訴訟代理人：霍明河、程志原，河北朗域律師事務(wù)所律師。被告（反訴原告）：河北某餐飲管理有限公司，住所地：石家莊市長安區(qū)中山東路39號勒泰中心Z3-03。法定代表人：李某，該公司董事長。被告：李某，女，xxxx年xx月xx日出生，民族，職業(yè)，現(xiàn)住石家莊市長安區(qū)。被告：范某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，職業(yè)，現(xiàn)住石家莊市長安區(qū)。三被告委托訴訟代理人：龐顯、張少懷，北京大成（石家莊）律師事務(wù)所律師。

原告李某向本院提出訴訟請求：1.依法判令三被告立即支付原告工程款259914元及自2015年4月30日至工程款還清之日止的利息（按銀行同期貸款利率計(jì)算，截止至2016年4月30日為12153.52元），暫計(jì)共272067.52元；2.本案訴訟費(fèi)用及評估費(fèi)用由三被告承擔(dān)。事實(shí)和理由：2015年3月10日，原告與被告河北某餐飲管理有限公司的股東及該店的實(shí)際負(fù)責(zé)人范某進(jìn)行簽字確認(rèn)。合同約定由原告對被告某某某某餐飲管理有限公司位于石家莊市長安區(qū)勒泰中心莊里街三樓的某某某某燒烤吧進(jìn)行裝修，承包方式為包工包料（范圍見預(yù)算單），施工日期自2015年3月10日至2015年4月30日，約定的工程款45萬元，工程款分期支付，至工程全部完工后支付95%的工程款，剩余5%作為質(zhì)保金，在保修期一年到期后支付。合同簽訂后原告按照合同約定對上述工程進(jìn)行了施工，在施工過程中，被告又增加了工程量，且承諾在工程完工后進(jìn)行驗(yàn)收核算后與約定工程量一并支付工程款，原告出于對被告的信任，對增加的工程量進(jìn)行了包工包料，至2015年5月4日全部施工完成。施工完成后，被告于2015年5月9日開始營業(yè)。被告未按照合同約定及承諾支付原告全部工程款，僅由被告李某、范某向原告支付了部分工程款，原告多次找到被告要求結(jié)算工程款，被告均以資金緊張或沒有時間不予核算拒絕支付，被告的違約行為已造成原告損失，原告要求被告立即支付原告工程款及相應(yīng)利息。為維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益，依據(jù)民事訴訟法相關(guān)規(guī)定向貴陽提起訴訟，望判如所請。被告河北某餐飲管理有限公司辯稱，2015年3月10日某某某某與李某簽訂《河北某某某某裝修施工外包合同》一份，合同約定李某承包某某某某位于石家莊長安區(qū)某某某某大包裝修工程，承包范圍為雙方確定的設(shè)計(jì)圖紙中的全部工程項(xiàng)目及某某某某公司指定的承包范圍，承包方式為包工包料。施工日期為2015年3月10日至2015年4月30日，合同價款為45萬元。截止2015年7月1日，答辯人已支付李某42.71萬元，支付了95%的工程款。一、本工程存在質(zhì)量問題，李某無權(quán)要求答辯人支付剩余工程款，還應(yīng)返還答辯人已支付的工程款。二、本項(xiàng)目中不存在增加工程量的情形，答辯人未同意李某進(jìn)行工程量變更，雙方自始至終未就變更工程量達(dá)成合意，李某也未提供任何證據(jù)證明答辯人同意其進(jìn)行工程量變更。三、李某未向某某某某公司提供合法有效的稅務(wù)發(fā)票，根據(jù)合同約定答辯人有權(quán)拒付工程款，如不能開具的話，應(yīng)承擔(dān)給某某某某公司造成的損失。四、李某延誤了工期，應(yīng)賠償某某某某承擔(dān)損失。合同約定施工截止日期為2015年4月30日，但其并未按期完成施工，嚴(yán)重影響了某某某某開業(yè)，在答辯人催促下，于2015年5月9日匆忙結(jié)束施工，根據(jù)合同約定，由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方2000元違約金，違約金甲方有權(quán)在支付乙方的工程款中先行扣除。五、即使存在工程量的增加，根據(jù)合同約定也應(yīng)當(dāng)按照優(yōu)惠率結(jié)算工程款。被告范某辯稱，首先，同某某某某答辯一致，其次，原告也承認(rèn)范某代表的是某某某某公司簽訂的合同，范某為職務(wù)行為，不是合同當(dāng)事人，不享有合同權(quán)利及義務(wù)，其付款行為僅為代為支付，其不是適格被告，不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，應(yīng)駁回對范某的起訴。被告李某辯稱，首先，同意某某某某答辯意見，其次，李某不是合同當(dāng)事人，不享有合同權(quán)利及義務(wù)，其付款行為僅為代為支付，其不是適格被告，不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，應(yīng)駁回對李某的起訴。反訴原告河北某餐飲管理有限公司向本院提出反訴請求，1、判決雙方解除《河北某某某某裝修施工外包合同》，被反訴人返還反訴人已支付的工程款42.71萬元；2、判決被反訴人支付反訴人違約金1.8萬元；3、判決被反訴人支付反訴人維修費(fèi)；4、本案訴訟費(fèi)用由被反訴人承擔(dān)。事實(shí)與理由，2013年3月10日反訴人河北某餐飲管理有限公司與被反訴人李某簽訂《河北某某某某裝修施工外包合同》一份，合同約定被反訴人承包反訴人位于石家莊長安區(qū)某某某某項(xiàng)目大包裝修工程，承包范圍為雙方確定的設(shè)計(jì)圖紙中的全部工程項(xiàng)目及某某某某公司指定的裝修范圍，承包方式為包工包料。施工日期為2015年3月10日至2015年4月30日，合同價款為45萬元。施工過程中反訴人共支付被反訴人工程款42.71萬元，施工到期后，被反訴人未按照合同約定時間竣工；同時，反訴人發(fā)現(xiàn)被反訴人嚴(yán)重違反合同約定，工程存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，同時被反訴人也未履行維修義務(wù)，導(dǎo)致至今還未修復(fù)，因被反訴人的違約行為給反訴人造成了嚴(yán)重?fù)p失，多次和被反訴人協(xié)商但未解決。反訴人根據(jù)《河北某某某某裝修施工外包合同》《民事訴訟法》提起反訴，望判如所請。反訴被告李某辯稱，一、被答辯人要求解除《河北某某某某裝修施工外包合同》并返還已支付的工程款沒有事實(shí)與法律的依據(jù)，應(yīng)依法駁回其反訴請求。首先，答辯人與被答辯人簽訂的上述裝修合同，答辯人已經(jīng)按照合同要求及被答辯人的要求完成了裝修工程，且經(jīng)答辯人及裝修房屋所在的物業(yè)進(jìn)行驗(yàn)收已經(jīng)投入了使用，工程合格并已經(jīng)投入使用，其要求解除合同沒有依據(jù)。其次，上述合同并未出現(xiàn)合同法第94條規(guī)定的解除情況，被答辯人要求解除合同的主張不符合法定解除事由，應(yīng)予以駁回。再次，被答辯人已支付工程款為376500元，且被答辯人已經(jīng)完成了全部合同約定的工程，并應(yīng)被答辯人的要求完成了合同之外的工程，且被答辯人不盡無權(quán)要求答辯人返還已支付的工程款，而且應(yīng)按照合同約定及完成的工程量支付全部未支付的工程款及其他答辯人代被答辯人支付的費(fèi)用。二、被答辯人要求支付違約金沒有事實(shí)與法律依據(jù)，應(yīng)依法予以駁回。答辯人按照合同約定及被答辯人的要求完成了對某某某某的裝修，沒有任何違約行為，被答辯人要求支付違約金沒有事實(shí)依據(jù)，且其主張違約金數(shù)額沒有合同及事實(shí)依據(jù)，應(yīng)予以駁回。三、被答辯人要求答辯人支付維修費(fèi)用，沒有任何事實(shí)依據(jù)，應(yīng)依法予以駁回。首先，被答辯人沒有任何證據(jù)證實(shí)該工程存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，依據(jù)誰主張誰舉證的訴訟原則，被答辯人應(yīng)承擔(dān)舉證不能的不利后果。其次，截止答辯人起訴時，該工程仍在保修期內(nèi)，如因出現(xiàn)合同約定的應(yīng)進(jìn)行維修的損耗，被答辯人按照合同約定應(yīng)及時通知答辯人進(jìn)行維修，但至本案開庭時，答辯人從未接到被答辯人告知工程存在質(zhì)量問題或要求維修的通知，故可以認(rèn)定，答辯人所進(jìn)行的工程沒有任何質(zhì)量問題，即使被答辯人進(jìn)行了所謂的維修，其費(fèi)用應(yīng)自行承擔(dān)，無權(quán)要求答辯人承擔(dān)。綜上，被答辯人的所有反訴請求均沒有事實(shí)與法律依據(jù)，且沒有任何證據(jù)予以證實(shí)，應(yīng)予以駁回。當(dāng)事人圍繞訴訟請求依法提交了證據(jù)，本院組織當(dāng)事人進(jìn)行了證據(jù)交換和質(zhì)證。對當(dāng)事人無異議的證據(jù)，本院予以確認(rèn)并在卷佐證。對有爭議的證據(jù)和事實(shí)，本院認(rèn)定如下：2015年3月10日，原告（乙方）與被告某某某某公司（甲方）簽訂《河北某某某某裝修施工外包合同》；合同約定，工程承包范圍為按照甲乙雙方確定的設(shè)計(jì)圖紙中的全部工程項(xiàng)目及甲方指定裝修范圍施工（全部大包范圍），乙方應(yīng)嚴(yán)格按照藍(lán)圖標(biāo)準(zhǔn)的約定提供材料；承包方式為包工包料大包干，其中包括裝修主材費(fèi)，輔料費(fèi)，人工費(fèi)，設(shè)計(jì)費(fèi)，裝修垃圾清運(yùn)費(fèi)，搬卸費(fèi)，含稅由承包方負(fù)責(zé)施工所需相關(guān)報(bào)建手續(xù)；材料使用要求：所有裝飾材料均由乙方采購，并向甲方提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，合格證書，凡由乙方采購的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)；施工工期：開工日期為2015年3月10日，竣工日期為2015年4月30日，總施工日期為30個日歷天，開工日期如有變化以甲方簽字認(rèn)可的開工日期為準(zhǔn)，但總?cè)諝v工期不變，若因不可抗拒原因造成無法施工（包括停電、停水、設(shè)計(jì)變更等），工期順延；工程價款及結(jié)算：合同總價款510137元整，折價450000元（具體單價詳見合同附件一），結(jié)算總價=合同總價+甲乙雙方確定的變更價款；合同簽訂，基礎(chǔ)主材完成，施工人員入場之日起七日內(nèi)，經(jīng)甲方確認(rèn)后支付工程總價的30%，木工進(jìn)場10%，木工完活45%，全部完工后驗(yàn)收再付10%，余下的價款5%作為質(zhì)保金，在保修期一年到期，乙方無違約現(xiàn)象出現(xiàn)，甲方一次性支付給乙方；乙方必須按甲方所審定之設(shè)計(jì)方案的內(nèi)容、要求及有關(guān)建筑、裝修施工規(guī)范進(jìn)行施工，在施工過程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合要求及違反操作規(guī)范而進(jìn)行的事項(xiàng)，甲方有權(quán)提出并要求返工……。原告對被告某某某某公司工程裝修完畢之后，雙方未對工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收，被告某某某某于2015年5月9日開業(yè)并對涉案裝修工程進(jìn)行使用。原被告對于《河北某某某某裝修施工外包合同》約定以外的工程是否存在、工程量及價款意見不一致，經(jīng)石家莊中瑞工程造價咨詢有限公司按照很久公司的施工圖紙、原告的裝修效果圖、票據(jù)復(fù)印件及《河北某某某某裝修施工外包合同》對合同約定以外的工程量部分進(jìn)行鑒定，鑒定結(jié)果為某某某某已完工程造價金額為142145.43元。根據(jù)原告銀行轉(zhuǎn)賬記錄顯示，2015年3月10日被告李某向原告轉(zhuǎn)賬20000元；2015年3月12日被告李某向原告支付三筆合計(jì)金額120000元；2015年3月31日被告李某向原告支付20000元；2015年4月10日被告李某向原告支付20000元；2015年4月18日李某向原告支付10000元；2015年4月21日被告李某向原告支付20000元；2015年4月24日被告李某向原告支付20000元；2015年5月4日被告李某向原告支付5000元；2015年6月20日被告李某向原告轉(zhuǎn)賬10000元；2015年4月28日被告范某向原告轉(zhuǎn)賬10000元；2015年5月15日被告范某向原告轉(zhuǎn)賬600元；被告合計(jì)向原告轉(zhuǎn)賬255600元。原告自認(rèn)在此基礎(chǔ)上，被告李某、范某使用信用卡支付原告工程款120900元。被告提供銀行卡流水兩份，顯示2015年5月19日被告李某向原告轉(zhuǎn)賬10000元；2015年7月1日被告范某向原告轉(zhuǎn)賬10000元。就涉案工程款，原告為被告出具收據(jù)六張，編號為0657082的收據(jù)顯示：交款單位李某，收款方式轉(zhuǎn)卡，人民幣貳萬元，收款事由裝修費(fèi)（勒泰廣場3樓很久餐廳），入賬日期2015年3月10日；編號為0657083的收據(jù)顯示：交款單位李某，收款方式轉(zhuǎn)卡，人民幣壹拾貳萬元整，收款方事由裝修費(fèi)（某某某某餐廳），入賬日期2015年3月12日；編號為0657084收據(jù)顯示：交款單位4895***建行卡、4984***浦發(fā)銀行，人民幣伍萬元，收款事由裝修費(fèi)，日期2015年3月30日；編號為0657085收據(jù)顯示：價款單位某某某某餐廳裝修費(fèi)，人民幣壹萬肆仟伍佰元，收款事由裝修材料費(fèi)，入賬日期2015年4月8日；編號為0657086收據(jù)顯示：交款單位某某某某餐廳，收款方式卡，人民幣伍萬元正，收款事由裝修費(fèi)，左下角手寫：轉(zhuǎn)了個20000元，給了個30000元的光大信用卡，入賬日期2015年4月10日；編號為0657087收據(jù)顯示，交款單位某某某某餐廳，人民幣叁萬加貳萬柒仟元整，日期2015年4月15日。以上合計(jì)311500元，其中通過銀行卡轉(zhuǎn)賬及信用卡支付合計(jì)297000元。原告對于編號為0657084和編號為0657086的兩張收據(jù)有異議，承認(rèn)兩張收據(jù)是其出具的，但是根據(jù)之前被告李某信用卡支取的現(xiàn)金合計(jì)后出具的，被告存在重復(fù)計(jì)算。原告提交物業(yè)發(fā)票、收據(jù)、短信截屏等主張被告應(yīng)向其支付墊付物業(yè)服務(wù)費(fèi)3660元、增加工程量地面拆除為12950元、垃圾清運(yùn)為8600元、墊層11100元、使用剛才圓鋼4959元、消防定金3000元等。被告某某某某主張?jiān)鎳?yán)重違反合同約定，沒有按照合同約定日期竣工，應(yīng)當(dāng)支付違約金1.8萬元，提交被告制作的《河北某餐飲管理有限公司裝修問題清單一覽表》、質(zhì)量問題相關(guān)圖片等主張?jiān)嫜b修工程質(zhì)量存在問題，并且原告沒有履行維修義務(wù)，原告應(yīng)支付維修費(fèi)，返還工程款42.71萬元。另查明，被告某某某某的股東為李某、范某，公司出資方式為認(rèn)繳。
原告（反訴被告）李某與被告（反訴原告）河北某餐飲管理有限公司（以下簡稱“某某某某”）、李某、范某裝飾裝修合同糾紛一案，本院于2016年5月3日立案后，依法適用普通程序，公開開庭進(jìn)行了審理。原告（反訴被告）李某、被告（反訴原告）河北某餐飲管理有限公司、被告李某、被告范某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認(rèn)為，原告與被告對于簽訂的《河北某某某某裝修施工外包合同》的簽訂主體為原告和被告某某某某、合同內(nèi)容均無異議，合同合法有效，雙方應(yīng)當(dāng)履行。原被告均認(rèn)可被告李某、范某系支付的某某某某公司工程款。根據(jù)原告銀行卡交易記錄及原告自認(rèn)，原告共計(jì)收到被告某某某某銀行轉(zhuǎn)賬、信用卡支付的工程款合計(jì)376500元，除此之外，2015年5月19日被告李某向原告轉(zhuǎn)賬10000元；2015年7月1日被告范某向原告轉(zhuǎn)賬10000元，該筆轉(zhuǎn)賬沒有在原告提交的轉(zhuǎn)賬記錄中顯示，且與收據(jù)時間不一致，故應(yīng)認(rèn)定為被告某某某某通過銀行卡轉(zhuǎn)賬、信用卡支付合計(jì)金額為396500元。根據(jù)被告提供的6張收據(jù)，其中通過銀行轉(zhuǎn)賬、信用卡支付合計(jì)297000元，未顯示系通過轉(zhuǎn)賬或信用卡支付的數(shù)額為14500元，應(yīng)認(rèn)定為系通過其他方式支付。綜上，被告某某某某合計(jì)通過銀行轉(zhuǎn)賬、信用卡、其他方式向原告支付411000元，剩余應(yīng)支付原告合同內(nèi)工程款39000元。因在《河北某某某某裝修施工外包合同》外，原告施工工程量造價為142145.43元，被告主張不存在增加工程量的情形及工程量變更必須經(jīng)過某某某某公司同意，但依據(jù)《預(yù)算單》及施工藍(lán)圖及《工程造價鑒定報(bào)告書》，事實(shí)上存在合同外工程量的增加，且合同約定原告服從被告某某某某對裝修工程的監(jiān)督管理，被告在移交使用時亦未對變更后的工程提出異議，故對于被告主張工程量沒有增加或工程變更未經(jīng)其同意，本院不予采信。被告主張?jiān)黾拥墓こ塘績r款應(yīng)當(dāng)以優(yōu)惠價格支付，因合同沒有約定具體優(yōu)惠方式，且訴訟過程中原被告沒有對優(yōu)惠方式達(dá)成一致，對于被告該項(xiàng)主張本院不予支持。因此原告主張合同外的工程款按照142145.43元，本院予以支持。因合同中對于原告主張的物業(yè)服務(wù)費(fèi)3660元、消防定金3000元沒有相關(guān)約定，且與本案不是同一法律關(guān)系，故對于原告該項(xiàng)主張本院不予支持。關(guān)于原告主張的增加工程量地面拆除費(fèi)12950元、垃圾清運(yùn)費(fèi)8600元、墊層11100元、使用鋼材圓鋼4959元，因原告提交的相關(guān)證據(jù)無法確定其與裝修的工程的關(guān)聯(lián)性，本院不予支持。被告主張?jiān)娉袛埖墓こ檀嬖谫|(zhì)量問題且拒絕進(jìn)行維修，因其未提交證據(jù)證明在質(zhì)保期內(nèi)向原告主張過維修義務(wù)，故對于被告該項(xiàng)主張本院不予認(rèn)可。關(guān)于原告主張的利息，合同約定質(zhì)保金應(yīng)當(dāng)自質(zhì)保期屆滿后支付，但沒有約定具體支付時間，本院不予支持；關(guān)于合同外的工程量部分，在未經(jīng)雙方協(xié)商一致或進(jìn)行鑒定的情況下該數(shù)額處于不確定的狀態(tài)，故對于原告主張的該項(xiàng)利息本院不予支持。評估費(fèi)原告沒有提交相關(guān)證據(jù)，本院不予支持。關(guān)于被告某某某某主張?jiān)嫘枰獮槠溟_具有效發(fā)票，否則被告有權(quán)拒絕支付工程款，因被告某某某某與原告簽訂合同時，明知原告并非開具正規(guī)發(fā)票的主體而與其預(yù)定發(fā)票條款，且原告基于本合同為被告開具正規(guī)發(fā)票違反相關(guān)稅法規(guī)定，故對于被告某某某某公司該項(xiàng)主張本院不予支持，被告如有損失，可另行提起訴訟。因被告李某、范某系被告某某某某的股東，其對于公司的注冊資本系認(rèn)繳，故被告李某、范某應(yīng)當(dāng)在未出資范圍內(nèi)對某某某某該筆債務(wù)不能清償?shù)牟糠殖袚?dān)補(bǔ)充責(zé)任。關(guān)于被告主張逾期竣工，因合同工程量增加，故工期應(yīng)當(dāng)順延，且被告某某某某的開業(yè)日期并不必然等于原告完工日期，故對于被告主張的逾期違約金本院不予支持。因涉案工程原告已經(jīng)交付，被告某某某某已經(jīng)使用，原告的主要義務(wù)已經(jīng)履行完畢，故被告某某某某公司請求解除合同返還已支付的工程價款，本院不予支持。因被告某某某某主張的維修費(fèi)沒有相關(guān)證據(jù)，本院不予支持。關(guān)于被告某某某某提交的質(zhì)量問題圖片，因裝修工程是否存在質(zhì)量問題，通過原告提交的證據(jù)無法確認(rèn)，故本院不予采信。依據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條、《最高人民法院關(guān)于使用〈中華人民共和國公司法〉若干問題的規(guī)定（三）》第十三條之規(guī)定判決如下：

一、被告（反訴原告）河北某餐飲管理有限公司于判決生效后十日內(nèi)日支付原告（反訴被告）李某工程款39000元；二、被告（反訴原告）河北某餐飲管理有限公司于判決生效后十日內(nèi)日支付原告（反訴被告）李某合同外增加工程量工程款142145.43元；三、被告范某、被告李某對被告河北某餐飲管理有限公司上述債務(wù)不能清償?shù)牟糠衷谖闯鲑Y范圍內(nèi)承擔(dān)補(bǔ)充責(zé)任；四、駁回原告（反訴被告）李某的其他訴訟請求；五、駁回被告（反訴原告）河北某餐飲管理有限公司的反訴請求。如未按本判決指定的期間履行給付義務(wù)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付履行期間的債務(wù)利息。案件受理費(fèi)5541元，由被告河北某餐飲管理有限公司、李某、范某共同負(fù)擔(dān)；反訴費(fèi)3763元，由被告河北某餐飲管理有限公司負(fù)擔(dān)。如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于河北省石家莊市中級人民法院。并于上訴期屆滿之日起7日內(nèi)預(yù)交上訴費(fèi)5541元及繳費(fèi)票據(jù)（收款單位:河北省石家莊市中級人民法院，賬號：62×××47，開戶行河北銀行華興支行），逾期不交也不提出緩交申請的，按自動撤回上訴處理。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百三十九條之規(guī)定，申請執(zhí)行期限為二年。