原告：懷來縣鵬宇某某建筑安裝有限公司
住所地：懷來縣沙城京張公路東大街
法定代表人：王全明，董事長
委托訴訟代理人：楊彥峰，男，河北思洋律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人：閻新春，男，公司項目經(jīng)理。
被告：懷來歐某某過濾器制造有限公司
住所地：懷來縣東花園鎮(zhèn)懷來新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)經(jīng)二路1號
法定代表人：楊淼，總經(jīng)理
委托訴訟代理人：秦占海，男，懷來縣沙城博精法律服務(wù)所法律工作者。
委托訴訟代理人：于治龍，男，公司副總經(jīng)理。

原告懷來縣鵬宇某某建筑安裝有限公司與被告懷來歐某某過濾器制造有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院立案受理后，依法適用普通程序，公開開庭進行了審理。原告懷來縣鵬宇某某建筑安裝有限公司委托訴訟代理人楊彥峰、閻新春，被告懷來歐某某過濾器制造有限公司委托訴訟代理人秦占海、于治龍到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告懷來縣鵬宇某某建筑安裝有限公司向本院提出訴訟請求：1、依法判令被告方給付拖欠工程款400681.75元；2、依法判令被告方給付拖欠工程款的利息（按合同約定）14325.74元；3、依法判令被告方支付原告合同違約金1070000×20%=214000元；4、依法判令被告履行合同中質(zhì)量保證金到期支付的義務(wù)，共計61296.64元；5、被告承擔本案訴訟費用。事實與理由：2017年7月4日，原、被告簽訂建設(shè)工程施工合同，竣工驗收結(jié)算后，被告方通知我方開具400681.75元的發(fā)票，我方于2017年12月14日將發(fā)票正式送達被告方主管部門，后被告方一直未付，經(jīng)多次催要未果，被告已構(gòu)成合同違約，故訴至法院，望判如所請。
原告為證實其主張，向法庭提供如下證據(jù)：
1、建設(shè)工程施工合同一份；
2、工程款/進度款支付申請書、支付證書各一份；
3、工程款/進度款支付申請書、支付證書（001）及附件、工程款/進度款支付申請書、支付證書（002）及附件、工程款/進度款支付申請書、支付證書（003）及附件；
4、河北增值稅普通發(fā)票（復印件）。
被告懷來歐某某過濾器制造有限公司辯稱：一、原告訴求不實，并不是拖欠工程款，在雙方還未對工程決算的情況下談不上拖欠。實際上經(jīng)我公司委托北京金光工程咨詢有限責任公司審計，工程總造價1022299.51元，已給付763954.46元，暫扣5%保修金51115元，尚應(yīng)給付207230元。二、原告訴求利息及違約金無事實根據(jù)。目前雙方還未最終決算，工程款支付證書未經(jīng)我公司法人審批及蓋章確認。三、原告訴狀陳訴不實，規(guī)避事實真相。事實上，原告在提交工程款支付申請表時未提交工程決算書，在被告催要情況下才拿到。支付申請及決算書與事實不符。后通知原告磋商，并于2018年1月22日下午召開結(jié)賬事宜洽談會，洽談未果，后又于1月31日洽談，因春節(jié)休假，雙方未詳細溝通。被告為了及時結(jié)算，在原告不認可被告異議情況下，只能委托第三方予以審計。把審計結(jié)果寄送原告，原告拒收。四、原告所開具的發(fā)票與實際款額不符，被告審核發(fā)現(xiàn)問題退回原告，不具備支付效力。五、在弄清楚事實基礎(chǔ)上，雙方應(yīng)協(xié)商解決。另，合同中約定的項目原告方?jīng)]有給做；合同中約定的項目與增項有重復；伸縮縫不符合約定；被告支付了原告施工過程中的電費，應(yīng)予扣除。
被告向法庭提供如下證據(jù)：
1、北京金光工程咨詢有限責任公司作出的建設(shè)工程決算書一份；
2、懷來歐某某過濾器制造有限公司會議記錄一份；
3、北京歐某某過濾開發(fā)公司會議記錄一份；
4、關(guān)于工程竣工決算審計的通知函一份；
5、2018年3月14日快遞單；
6、2018年3月17日快遞單；
7、竣工驗收記錄一份；
8、退票通知一份。
本院經(jīng)審理查明：2017年7月，原、被告簽訂建設(shè)工程施工合同一份，工程名稱：懷來歐某某過濾器制造有限公司廠區(qū)工程；工程地點：東花園葡萄大道經(jīng)二路一號；合同工期：2017年7月2日至2017年10月9日，工期總?cè)諝v天數(shù)100天。簽約合同價1070000元，合同價格形式固定總價。合同約定發(fā)包方違約，支付合同價款20%的違約金。2017年8月15日、9月26日、11月6日被告先后給付原告工程款763954.46元，原告向被告方代表劉運濤申請，被告審核后付款。2017年11月11日，原告出具工程款/進度款支付申請表，工程款/進度款支付證書顯示，被告方代表劉運濤在該支付證書上簽字同意，時間為2017年12月5日，合同價款1070000元，工程洽商155932.85元，經(jīng)審核施工單位應(yīng)得款為1225932.85元，扣除已付工程款763954.46元，扣除保修金61296.64元，應(yīng)付工程款400681.75元。監(jiān)理單位簽字同意。雙方在建設(shè)工程施工合同約定：發(fā)包人在收到承包人提交竣工結(jié)算申請書后28天內(nèi)未完成審批且未提出異議的，視為發(fā)包人認可承包人提交的竣工結(jié)算申請單，并自發(fā)包人收到承包人提交的竣工結(jié)算申請單后第29天起視為已簽發(fā)竣工付款證書。合同約定：工程保修期為自竣工日起2年，其中屋面防水5年。質(zhì)保金在保修期滿2年后除屋面防水工程保修金31412.57×5%外全部付清，剩余屋面防水工程質(zhì)保金待保修期滿5年后一次性付清。質(zhì)保金為本工程竣工結(jié)算金額的5%,在工程竣工結(jié)算時一次性扣留質(zhì)保金。因工程款支付問題，原告訴至本院，要求被告給付工程款及利息、違約金。
上述事實，有原、被告當庭陳述，原、被告提供的證據(jù)在案予以佐證。
本院認為，原、被告簽訂的建設(shè)工程施工合同，是雙方當事人真實意思表示，不違反法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，合法有效，本院予以確認。雙方當事人均應(yīng)按照合同約定享有權(quán)利履行義務(wù)，任何一方違反合同約定，均應(yīng)承擔相應(yīng)違約責任。本案中，按照合同約定，原告出具工程款申請，被告在簽字確認情況下，且在約定時間內(nèi)未提異議的，視為已簽發(fā)竣工付款證書，被告應(yīng)當按時付款。被告逾期違約付款應(yīng)當按合同約定承擔違約金。合同對逾期付款是否支付利息未明確約定，不予支持。質(zhì)保金未到支付期，不予支持。

綜上所述，依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第一百零九條的規(guī)定，判決如下：

一、被告懷來歐某某過濾器制造有限公司于本判決生效后十日內(nèi)給付原告懷來縣鵬宇某某建筑安裝有限公司工程款400681.75元；
二、被告懷來歐某某過濾器制造有限公司于本判決生效后十日內(nèi)給付原告懷來縣鵬宇某某建筑安裝有限公司合同違約金214000（1070000×20%）；
三、駁回原告其他訴訟請求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費10680元，由被告負擔。
如不服本判決，可以在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人或者代表人的人數(shù)提出副本，上訴于河北省張家口市中級人民法院。

審判長 王建生
人民陪審員 王建軍
人民陪審員 方忠

書記員： 王宇群